樣品買(mǎi)賣(mài)合同15篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編整理的樣品買(mǎi)賣(mài)合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同1
上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx，董事長(cháng)兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳xx，董事長(cháng)。
委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職員。
上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長(cháng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。本案現已審理終結。
xx空調公司在一審中起訴稱(chēng)：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同，價(jià)款為： 21 000元。當時(shí)雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。
xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱(chēng)：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產(chǎn)公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管xx空調公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過(guò)訴訟時(shí)效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購買(mǎi)xx空調公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運行(1個(gè)月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場(chǎng)通過(guò)合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿(mǎn)1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司均應依照合同，履行合同規定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見(jiàn)，對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說(shuō)是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機這1筆買(mǎi)賣(mài)，此后雙方就再沒(méi)有過(guò)依據該合同的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。而xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司供應的價(jià)值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。
xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn)，但其在本院庭審中口頭答辯稱(chēng)：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋?zhuān)渤^(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有xx空調公司提供的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，xx空調公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方當事人的真實(shí)意思表示，其內容未違反有關(guān)法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規定的訴訟時(shí)效期間。xx空調公司關(guān)于其在合同有效期內主張權利，并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設備的買(mǎi)賣(mài)，且已安裝完畢。故xx空調公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同2
出賣(mài)人(基地)：__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)簽訂地點(diǎn)：___________
買(mǎi)受人(企業(yè))：__________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)簽訂時(shí)間：________年____月____日
甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作機制建立產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作關(guān)系，以降低XX生產(chǎn)成本，提高XX品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進(jìn)XX銷(xiāo)售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：
一、掛聯(lián)基地基本情況：
掛聯(lián)基地名稱(chēng)：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數______株;樹(shù)齡________年;
二、掛聯(lián)基地應達到的要求：
1、栽培技術(shù)標準：甲方嚴格按照農業(yè)部門(mén)制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規程》組織實(shí)施，并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達到“五個(gè)統一”即：統一質(zhì)量標準、統一技術(shù)指導、統一生產(chǎn)管理、統一供應農資、統一銷(xiāo)售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規格。
3、如無(wú)自然災害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應達到____公斤;二級果以上優(yōu)質(zhì)果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權利與義務(wù)：
1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計劃，為達到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標，根據基地實(shí)際情況雙方共同做好如下事項：
�、賹剡M(jìn)行行基礎設施等方面建設主要有：____________________________________________________________________________________________.
�、趯剡M(jìn)行技術(shù)改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
�、釋嘏渲蒙a(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
�、芷渌嘘P(guān)措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購標準，但標準不能低于農業(yè)部門(mén)所制定的生產(chǎn)技術(shù)標準與國家、地方標準，并要求甲方予以實(shí)施。
3、乙方指派專(zhuān)人對甲方每年不少于4次的實(shí)地技術(shù)指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設備、基礎設施建設等方面的各項服務(wù)。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門(mén)各種優(yōu)惠政策的補助權利，其補助要求按照縣有關(guān)文件執行。
四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購：
1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機制，乙方對甲方掛聯(lián)基地范圍內達到要求的XXX實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購。掛聯(lián)基地XX收購數量最少為：______公斤。
2、乙方收購XX的標準及價(jià)格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無(wú)潰瘍病，基本無(wú)影響果面美觀(guān)的未愈合的機械傷，特一級果的各種病蟲(chóng)、機械等危害斑累計不超過(guò)果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過(guò)果皮總面積的________%.
其中：特級果(φ85∽;95的收購價(jià)：_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價(jià)：__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價(jià)：_______元公斤。
甲乙雙方協(xié)定的標準、價(jià)格：______________________________________________________________________________________________.
3、收購時(shí)間：___________________________________________________
交貨地點(diǎn)：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過(guò)程中，如在收購質(zhì)量標準上發(fā)生糾紛，由雙方當事人協(xié)商解決或向常山XX“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調小組提出協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第——種方式解決：
(一)提交_______仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責任：
1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農業(yè)部門(mén)提出的生產(chǎn)要求實(shí)施，無(wú)其它合理原因，造成果品質(zhì)量達不到要求的，乙方有權拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級的有關(guān)補助。
2、乙方如未能按照合同價(jià)收購XXX，則需賠償甲方市場(chǎng)收購價(jià)與合同價(jià)差價(jià)的兩倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守，協(xié)議未盡事項，由雙方協(xié)商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協(xié)議壹式六份，甲、乙雙方各執壹份，監證單位、工商局、農業(yè)局、所在鄉鎮農辦各執壹份，雙方簽字后生效。
出賣(mài)人
出賣(mài)人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
XX編碼：
買(mǎi)受人
買(mǎi)受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
XX編碼：
監證單位意見(jiàn)
樣品買(mǎi)賣(mài)合同3
出賣(mài)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
茲為貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條、乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年___月___日共同封存樣品（雙方各持一份）
第二條、質(zhì)量標準
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執行。
第三條、交貨時(shí)間、地點(diǎn)
甲方應在________年______月______日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條、收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話(huà)____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話(huà)____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議，逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內提出書(shū)面質(zhì)量異議，乙方應對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方所在地質(zhì)監部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權無(wú)條件退貨。
第五條、付款時(shí)間、方式
乙方應在收貨后____天內通過(guò)甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。
第六條、違約責任與合同解除
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過(guò)____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過(guò)____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條、爭議解決
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條、乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長(cháng)日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條、甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條、貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條、合同生效
本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
�。ㄒ韵聼o(wú)正文）
出賣(mài)人（甲方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買(mǎi)受人（乙方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同4
出賣(mài)人：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
買(mǎi)受人：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。
茲為_(kāi)________貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：_________
本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。
出賣(mài)人（甲方）（簽章）：_________ 買(mǎi)受人（乙方）（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同5
______公司為一方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)賣(mài)方）________公司為另一方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)買(mǎi)方）雙方授權代表友好協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，簽訂銷(xiāo)售確認書(shū)，其條款如下：
1．根據買(mǎi)方要求，賣(mài)方同意提供關(guān)于23762型251號零備件，憑賣(mài)方樣品買(mǎi)賣(mài)，詳見(jiàn)賣(mài)方樣品圖解（略）。
2．本銷(xiāo)售確認書(shū)貨款總金額為_(kāi)_______u．s。d。（大寫(xiě)：____美元）為f．o．b．價(jià)，即包括下列各項費用：
�。�1）_________________價(jià)格；
�。�2）貨物從生產(chǎn)廠(chǎng)到達__________交貨港的運輸費；
�。�3）適合空運條件的包裝費；
�。�4）買(mǎi)方委托賣(mài)方辦理銷(xiāo)售確認書(shū)所列貨物由_________港空運至_____港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買(mǎi)方支付。
3．________公司于付款日期向_________銀行開(kāi)出現金支票。賣(mài)方收到現金支票后即開(kāi)出如下單據：
�。�1）空運提單；
�。�2）商業(yè)發(fā)貨票（運費、保險費及手續費等收據）；
�。�3）裝箱單一式兩份（其中一份裝入箱內）。
4．本銷(xiāo)售確認書(shū)的貨物為空運包裝，每個(gè)裝箱兩側均用英文刷寫(xiě)下列標記：
__________公司凈重（公斤）____________
標記：___________________________
長(cháng)×寬×高：______毫米×_____毫米×______毫米
卸貨港：__________________________
收貨人：__________________________
發(fā)貨人：__________________________
銷(xiāo)售確認書(shū)號：_______________________
5．買(mǎi)賣(mài)雙方各持英文銷(xiāo)售確認書(shū)一份，至代表簽字之日起立即生效。
買(mǎi)方：___________簽
字：_________
賣(mài)方：___________
簽字：_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同6
出賣(mài)人：__________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受人：__________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
茲為訂購貨物買(mǎi)賣(mài)，雙方議定條件如下：
第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期；乙方若不同意，可解除合同。
第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長(cháng)交貨期。但其延期日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)價(jià)款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬(wàn)____仟____佰元，于甲方交貨同時(shí)悉數付清。如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。
第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：__________________
買(mǎi)受人（乙方）：__________________
_____年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同7
出賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）： 買(mǎi)受方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）： 身份證號： 通訊地址：，聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方購買(mǎi)甲方 肉牛等事宜，訂立本合同。
第一條 標的物： 產(chǎn)地 性別 顏色 品種的牛 頭。
第二條 價(jià)款： 乙方購買(mǎi)該牛的總價(jià)款為人民幣 元（人民幣大寫(xiě) 萬(wàn)元整），本合同簽訂當日交付定金元，剩余款項乙方于________年月____日一次性付清。
第三條 質(zhì)量 甲方持有 獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。
第四條交付： 甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方，乙方若不按本合同
第二條的約定時(shí)間付款，甲方可按 乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時(shí)間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。 乙方須當場(chǎng)檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件，如有異議，須當場(chǎng)提出，若當場(chǎng)未提，把肉牛提走的，視為肉牛合格。 肉牛的交付地點(diǎn)為： 交付方式：乙方自提。
第五條 稅費負擔： 買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中產(chǎn)生的所有稅費均由乙方承擔。
第六條 費用負擔： 本合同簽訂前與該肉牛有關(guān)的債權債務(wù)由甲方承擔，與乙方無(wú)關(guān)。肉牛交付之后的相關(guān)費用由乙方承擔。
第七條 雙方權利義務(wù)：
1、乙方需按照合同約定的時(shí)間按期足額向甲方交納購�？�；
2、甲方需將與牛有關(guān)的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條 違約責任：
1、若乙方單方解除本合同，則甲方不退還定金；
2、若乙方遲延付款達____日，按 元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛，按 元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風(fēng)險由乙方自行承擔。
第九條 合同的解除：
1、雙方協(xié)商一致；
2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本合同。
第十條 補充條款： 未盡事宜，雙方可友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與正文條款不相一致的，以補充協(xié)議為準。
第十一條 爭議解決條款：甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條 本合同共三頁(yè)，一式 份，具有同等效力，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（出賣(mài)人）： 乙方（買(mǎi)受人）：
________年____月____日年____月____日 簽訂時(shí)間：
樣品買(mǎi)賣(mài)合同8
出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
茲為貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：
______年_____月____日
買(mǎi)受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同9
甲方（賣(mài)方）：
合同編號：G-0502
乙方（買(mǎi)方）：
簽訂地點(diǎn)：上海
第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫(xiě)，勿寫(xiě)“同樣品”；“驗收說(shuō)明”等內容請在驗收后填寫(xiě)）簽訂時(shí)間：________年____月____日
第二條 質(zhì)量標準：每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹(shù)木名稱(chēng)，產(chǎn)品標識和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發(fā)貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時(shí)督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀(guān)特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)》進(jìn)行驗收，乙方發(fā)現問(wèn)題應當場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第五條 違約責任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買(mǎi)家具在保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書(shū)明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當事 人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤划數刂俨梦瘑T會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：賬號：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式
樣品買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
聯(lián)系方式：
地址：
買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
聯(lián)系方式：
地址：
茲為貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年 月___日共同封存樣品（雙方各持一份）
第二條 甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款每件_____元，共_____元，交貨時(shí)應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，并約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條 合同一式___份，甲、乙雙方各執____份。
�。ㄒ韵聼o(wú)正文）
出賣(mài)人（甲方）：
______年_____月____日
買(mǎi)受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同11
出賣(mài)人：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為_(kāi)_________________貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬(wàn)______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。
【樣品買(mǎi)賣(mài)合同15篇】相關(guān)文章：
憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同8篇01-11
柴油買(mǎi)賣(mài)合同_柴油買(mǎi)賣(mài)合同范本01-12
分期買(mǎi)賣(mài)合同01-15
挖掘買(mǎi)賣(mài)合同01-15
簽署買(mǎi)賣(mài)合同01-15
鉆床買(mǎi)賣(mài)合同01-15
織帶買(mǎi)賣(mài)合同01-15
海南買(mǎi)賣(mài)合同01-15