實(shí)用的商品房買(mǎi)賣(mài)合同三篇

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，很多場(chǎng)合都離不了合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編幫大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同3篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇1

　　原告：天津市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　住所：天津xxxxxxxxxxx

　　負責人：xxxxxxxxxxxx 職務(wù)：董事長(cháng)

　　被告：天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司

　　住所：天津xxxxxx，郵編xxxx

　　負責人：xxxx 電話(huà)：xxxxxx

　　被告：zzzzzzzzz公司

　　住所：天津市xxxxxxxx

　　負責人：xxxxxxx 電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxxx

　　訴訟請求：

　　1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買(mǎi)賣(mài)合同登記備案手續、房屋產(chǎn)權登記手續;

　　2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產(chǎn)權登記手續辦理完畢之日的違約金，支付標準為總房款的10%/年(按約定)，二被告承擔連帶責任;

　　3、訴訟費用由二被告承擔;

　　事實(shí)和理由：

　　20xx年x月x日，原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱(chēng)“yyyyyyyyyy置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，購買(mǎi)天津市xxxxx樓底商四套，合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統稱(chēng)“購房合同”)，同日，原告和二被告共同簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》，約定買(mǎi)賣(mài)雙方違約責任，并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責任。

　　20xx年x月x日，原告按照約定將總房款xxx萬(wàn)元支付被告，但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒(méi)有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產(chǎn)權登記手續。20xx年x月xx日，原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進(jìn)一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的違約事實(shí)和違約責任，被告yyyyyyyyyy置業(yè)應當賠償原告因此遭受的經(jīng)濟損失和權益，直至房屋所有權登記手續辦理完畢。

　　以上事實(shí)，有購房合同、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》、《預售款專(zhuān)用收據》、《補充協(xié)議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規定，原告依法被告履行合同義務(wù)，并承擔違約責任。請求貴院查明事實(shí)，判如所請。

　　此致

　　天津市xxxx人民法院

　　具狀人：

　　年 月 日

商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇2

　　合同編號： ____________________

　　合同雙方當事人：

　　出賣(mài)人：___________________

　　注冊地址：________________________________

　　營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________________

　　企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：___________________________

　　【法定代表人】

　　姓名：_________________ 聯(lián)系電話(huà)：_______________郵政編碼：__________________

　　【委托代理人】

　　姓名：_________________ 地址：_____________________郵政編碼：___________________ 聯(lián)系電話(huà)：_________________

　　【委托代理機構】：______________________注冊地址：_______________________________營(yíng)業(yè)執照注冊號：________________法定代表人：_________________ 聯(lián)系電話(huà)：_________________郵政編碼：____________________

　　買(mǎi)受人：________________

　　【法定代表人】

　　姓名：___________ 國籍：______________身份證：_____________________護照：_____________________營(yíng)業(yè)執照注冊號：_________________________地址：_______________________________郵政編碼：___________________ 聯(lián)系電話(huà)：__________________

　　【委托代理人】

　　姓名：_______________ 國籍：__________________地址：_____________________________郵政編碼：___________________ 電話(huà)：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：

　　第一條 項目建設依據。

　　出賣(mài)人以__________________________方式取得位于_________________________、編號為_(kāi)__________________的地塊的土地使用權。

　　【土地使用權出讓合同號】為_(kāi)______________________________________________。

　　【土地使用權劃撥批準文件號】為_(kāi)______________________________________________。

　　【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為_(kāi)______________________________________________。

　　該地塊土地面積為_(kāi)________________，規劃用途為_(kāi)___________________________________，

　　土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

　　出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】_______________________。

　　建設工程規劃許可證號為_(kāi)___________________________，施工許可證號為_(kāi)__________________。

　　第二條 商品房銷(xiāo)售依據。

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為_(kāi)________________，

　　商品房預售許可證號為_(kāi)___________________________________。

　　第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況。

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件一上表

　　示為準)為本合同第一條規定的項目中的：

　　第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。

　　該商品房的用途為_(kāi)__________，屬___________結構，層高為_(kāi)__________，建筑層數地上___________層，地下___________層。

　　該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。

　　該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積________________________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。

　　第四條 計價(jià)方式與價(jià)款。

　　出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：

　　1、按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米__________________元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

　　2、按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米________________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

　　3、按套(單元)計算，該商品房總價(jià)款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整。

　　4、____________________________________________________________________________ 。

　　第五條 面積確認及面積差異處理。

　　根據當事人選擇的計價(jià)方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按套計價(jià)的，不適用本條約定。

　　合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。

　　商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_____種方式進(jìn)行處理：

　　1、雙方自行約定：

　　(1)___________________________________________________________________________；

　　(2)___________________________________________________________________________；

　　(3)___________________________________________________________________________；

　　(4)___________________________________________________________________________。

　　2、雙方同意按以下原則處理：

　　(1)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款；

　　(2)面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。

　　買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按__________利率付給利息。

　　買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足；超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人；絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。

　　產(chǎn)權登記面積-合同約定面積

　　面積誤差比=__________×100%

　　合同約定面積：__________

　　因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。

　　第六條 付款方式及期限。

　　買(mǎi)受人按下列第___________________種方式按期付款：

　　1、一次性付款__________________________________________________________________。

　　2、分期付款____________________________________________________________________。

　　3、其他方式____________________________________________________________________。

　　第七條 買(mǎi)受人逾期付款的違約責任。

　　買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第_____________________種方式處理：

　　1、按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)

　　(1)逾期在________________日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之________________的違約金，合同繼續履行；

　　(2)逾期超過(guò)________________日后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計應付款的_____%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之________________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。

　　本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。

　　2、___________________________________________________________________________________。

　　第八條 交付期限。

　　出賣(mài)人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定，將具備下列第___________種條件，并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用：

　　1、該商品房經(jīng)驗收合格。

　　2、該商品房經(jīng)綜合驗收合格。

　　3、該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。

　　4、該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。

　　5、____________________________________________________________________________。

　　但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據實(shí)予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起_____日內告知買(mǎi)受人的；

　　2、_____________________________________________________________________________；

　　3、_____________________________________________________________________________。

　　第九條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任。

　　除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用，按下列第______種方式處理：

　　1、按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)

　　(1)逾期不超過(guò)___________日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之__________的違約金，合同繼續履行；

　　(2)逾期超過(guò)_____日后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的_____%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之______(該比率應不小于第(（1）項中的比率)的違約金。

　　2、 ____________________________________________________________________________。

　　第十條 規劃、設計變更的約定。

　　經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10日內，書(shū)面通知買(mǎi)受人：

　　(1)該商品房結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向；

　　(2)__________________________________________________________________________；

　　(3)__________________________________________________________________________；

　　(4)__________________________________________________________________________；

　　(5)__________________________________________________________________________；

　　(6)__________________________________________________________________________；

　　(7)__________________________________________________________________________。

　　買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權退房。買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_____天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按 __________利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的，應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。

　　____________________________________________________________________________________。

　　第十一條 交接。

　　商品房達到交付使用條件后，出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買(mǎi)受人有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。

　　由于買(mǎi)受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：

　　____________________________________________________________________________________。

　　第十二條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承擔全部責任。

　　第十三條 出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任。

　　出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的，買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下述第______種方式處理：

　　1、出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。

　　2、 _____________________________________________________________________________。

　　3、 _____________________________________________________________________________。

　　第十四條 出賣(mài)人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。

　　出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用

　　條件：

　　1、____________________________________________________________________________；

　　2、____________________________________________________________________________；

　　3、____________________________________________________________________________；

　　4、____________________________________________________________________________；

　　5、____________________________________________________________________________。

　　如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：

　　1、____________________________________________________________________________；

　　2、____________________________________________________________________________；

　　3、____________________________________________________________________________。

　　第十五條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。

　　出賣(mài)人應當在商品房交付使用后____________日內，將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)人的責任，買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，雙方同意按下列第_______________項處理：

　　1、買(mǎi)受人退房，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起___________日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人，并按已付房?jì)r(jià)款的________________%賠償買(mǎi)受人損失。

　　2、買(mǎi)受人不退房，出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的____________%向買(mǎi)受人支付違約金。

　　3、____________________________________________________________________________。

　　第十六條 保修責任。

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為商品住宅的`，《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件。出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。

　　在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞，出賣(mài)人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買(mǎi)人承擔。

　　第十七條 雙方可以就下列事項約定：

　　1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________________________；

　　2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權_______________________________________________；

　　3、該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________________________；

　　4、該商品房所在小區的命名權_____________________________________________________；

　　5、_____________________________________________________________________________；

　　6、_____________________________________________________________________________。

　　第十八條 買(mǎi)受人的房屋僅作________________________________使用，買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。

　　出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。

　　_____________________________________________________________________________________。

　　第十九條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第______種方式解決：

　　1、提交__________________________仲裁委員會(huì )仲裁。

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第二十條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。

　　第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。

　　第二十二條 本合同連同附件共______頁(yè)，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：

　　出賣(mài)人______份，買(mǎi)受人______份，______份，____________份。

　　第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　第二十四條 商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣(mài)人向___________________申請登記備案。

　　出賣(mài)人(簽章)：__________ 買(mǎi)受人(簽章)：__________

　　【法定代表人】(簽章)：__________ 【法定代表人】(簽章)：__________

　　【委托代理人】(簽章)：__________ 【委托代理人】(簽章)：__________

　　______年______月______日 ______年______月______日

　　簽于：__________________________ 簽于：______________________________

商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇3

　　出賣(mài)人：

　　買(mǎi)受人：

　　鑒于買(mǎi)、賣(mài)雙方已于20xx年4月9日簽定《商品房買(mǎi)賣(mài)(預售)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”)，為進(jìn)一步明確雙方的權利義務(wù)關(guān)系，特作如下補充約定。本補充協(xié)議與主合同一樣對雙方當事人具有同等的法律約束力，前述合同與本補充協(xié)議有抵觸之處，以本補充協(xié)議為準。

　　第一條買(mǎi)賣(mài)雙方同意對主合同第五條補充約定如下：

　　買(mǎi)受人選擇下列第一種付款方式。

　　一、買(mǎi)受人采用一次性付款方式支付房?jì)r(jià)款：

　　買(mǎi)受人于本補充協(xié)議簽訂的同時(shí)(即xx年4月16日之前)向出賣(mài)人一次性付清購房款，本補充協(xié)議約定房?jì)r(jià)總款為1155360元(大寫(xiě)：壹佰壹拾伍萬(wàn)伍仟叁佰陸拾零元整，含已付認購定金伍元)。

　　二、買(mǎi)受人采用銀行按揭貸款付款方式支付房?jì)r(jià)款：

　　1、買(mǎi)受人于本補充協(xié)議簽訂時(shí)一次性向出賣(mài)人支付按揭購房的首付款人民幣：×佰×拾×萬(wàn)×仟×佰×拾×元整(含已付認購定金×元)，余款:×佰×拾×萬(wàn)×仟元，買(mǎi)受人以向銀行申請按揭貸款的方式進(jìn)行支付。

　　2、按揭實(shí)施辦法及相關(guān)責任：

　　1)買(mǎi)受人須于主合同簽訂后3日內(即20xx年4月12日前)自行按照按揭銀行的要求，將辦理按揭手續所需的相關(guān)文件交到按揭銀行，用于向銀行申請按揭貸款。買(mǎi)受人應無(wú)條件地配合銀行等相關(guān)單位辦理按揭手續;

　　2)買(mǎi)受人承諾在簽訂主合同以及本補充協(xié)議時(shí)，已經(jīng)充分了解到個(gè)人住房按揭貸款的辦理條件和程序，并同意根據所購房屋等實(shí)際情況，如實(shí)填寫(xiě)《個(gè)人住房按揭貸款承諾書(shū)》。若買(mǎi)受人在本協(xié)議簽訂之日起15日內仍未辦理完畢按揭貸款手續的(以與按揭貸款銀行簽署《個(gè)人住房按揭貸款合同》為準)，則視為買(mǎi)受人違約，此種情況下，出賣(mài)人有權在書(shū)面告知買(mǎi)受人的情況下行使合同解除權，買(mǎi)受人應向出賣(mài)人支付合同約定總購房款5%的違約金。買(mǎi)受人應當承擔的違約金由出賣(mài)人從買(mǎi)受人已經(jīng)支付的購房首付款中直接扣除;買(mǎi)受人已支付的購房首付款扣除買(mǎi)受人應承擔的違約金后剩余部分，由出賣(mài)人無(wú)息退還給買(mǎi)受人;

　　3)買(mǎi)受人向銀行申請按揭貸款金額及年限以銀行最終批復為準。如銀行批準的貸款金額與買(mǎi)受人申請的金額不一致，則兩者之間的差額作為買(mǎi)受人應當另行支付的首付款，并由買(mǎi)受人在銀行批復貸款額度確定之日起7日內付清，買(mǎi)受人逾期付清，則視為買(mǎi)受人違約，出賣(mài)人有權行使合同解除權，買(mǎi)受人應向出賣(mài)人支付合同約定總購房款5%的違約金。買(mǎi)受人應當承擔的違約金由出賣(mài)人從買(mǎi)受人已經(jīng)支付的購房首付款中直接扣除;買(mǎi)受人已支付的購房首付款扣除買(mǎi)受人應承擔的違約金后剩余部分，由出賣(mài)人無(wú)息退還給買(mǎi)受人。

　　第二條關(guān)于房屋交付事項的補充約定：

　　1、有下列情形之一的，出賣(mài)人有權抗辯買(mǎi)受人提出的依照主合同約定的時(shí)間交付房屋的請求，直至買(mǎi)受人履行了相應的義務(wù)：

　　1)買(mǎi)受人未付清主合同及本補充協(xié)議約定的應付款或應承擔的違約金;

　　2)買(mǎi)受人未與出賣(mài)人辦理完畢房屋面積補差(合同約定面積與產(chǎn)權登記面積之間的誤差)協(xié)議的簽訂及房款找補手續之前;

　　3)按揭付款的買(mǎi)受人未向出賣(mài)人提交代辦權屬證書(shū)的資料和費用的。

　　2、主合同及本補充協(xié)議簽署后，因不可抗力、政府行為(包括但不限于政府行政命令、國家法律法規、政府政策變更等)、項目施工片區停水、停電等因素造成逾期交房的，出賣(mài)人可據實(shí)延期交房而不承擔逾期交房違約責任;

　　3、房屋達到主合同約定的交付使用條件時(shí)，無(wú)論買(mǎi)受人是否接到出賣(mài)人發(fā)出的書(shū)面交房通知，買(mǎi)受人均應按主合同約定的交房期限前往辦理房屋交接手續。出賣(mài)人對房屋交付日期另作通知的，則按出賣(mài)人發(fā)出的書(shū)面交房通知規定的日期辦理房屋交接手續。

　　買(mǎi)受人逾期不到指定地點(diǎn)接房并辦理房屋交接手續，或逾期未簽署房屋交接清單的，其責任由買(mǎi)受人自行承擔，出賣(mài)人不承擔任何責任，雙方均同意以主合同約定的交付期限的最后一天作為該房屋實(shí)際交付時(shí)間，房屋的毀損、滅失風(fēng)險及應繳納的物業(yè)管理費用自房屋交付之日起由買(mǎi)受人承擔。由于買(mǎi)受人過(guò)錯，未能按期交付，應視為出賣(mài)人已按時(shí)交付，房屋的保修期開(kāi)始計算，與商品房有關(guān)的包括但不限于物業(yè)管理費、水電費、維修資金、全部稅費及風(fēng)險即由買(mǎi)受人承擔。買(mǎi)受人如果購買(mǎi)的是現房，則應在合同約定的交付期限內自行向出賣(mài)人領(lǐng)取房屋交付通知;

　　4、房屋交付時(shí)，應由買(mǎi)受人本人自行辦理房屋交付手續。若買(mǎi)受人本人確實(shí)無(wú)法在主合同約定的交付期限屆滿(mǎn)之前辦理房屋交付手續時(shí)，可以公證委托的方式委托代理人代理履行房屋的交付手續，委托代理應具備代理的法定要件外，于主合同約定的交付期限屆滿(mǎn)前向出賣(mài)人提交公證書(shū);

　　5、房屋交付時(shí)，買(mǎi)受人應按成都市有關(guān)規定將所購商品房的首次專(zhuān)項維修資金交由出賣(mài)人代收代繳至房產(chǎn)管理部門(mén)指定專(zhuān)戶(hù)管理銀行，買(mǎi)受人所購房屋的專(zhuān)項維修資金以政府規定的標準為準;如因買(mǎi)受人原因導致未按時(shí)交納上述費用的，買(mǎi)受人應每日向出賣(mài)人支付合同約定的房屋總價(jià)款的萬(wàn)分之五作為違約金;同時(shí)出賣(mài)人不承擔逾期辦理房屋權屬證書(shū)的責任;

　　6、買(mǎi)受人承諾按照主合同對房屋用途的約定使用房屋，不做商業(yè)、辦公使用或出租給他人做商業(yè)、辦公使用;

　　7、出賣(mài)人有權將主合同附件六中約定的裝飾、設備更換為同檔次的裝飾、設備，并不視為違約，無(wú)需承擔違約責任。

　　第三條買(mǎi)賣(mài)雙方同意對主合同第十三條補充約定如下：

　　1)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含本數)的，據實(shí)結算房款;

　　2)面積誤差比絕對值超過(guò)3%(不含本數)時(shí)，買(mǎi)受人不退房。實(shí)測套內建筑面積大于合同約定套內建筑面積時(shí)，面積誤差比3%以?xún)?含本數)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超過(guò)3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。實(shí)測套內建筑面積小于合同約定套內建筑面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含本數)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超過(guò)3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人;

　　3)面積誤差比=(實(shí)測套內建筑面積-合同約定套內建筑面積)÷合同約定套內建筑面積×100%。

　　第四條關(guān)于附帶花園或露臺的約定：

　　1、買(mǎi)受人同意：買(mǎi)受人所購房屋建筑區劃范圍內，與底層房屋直接毗連的花園或露臺使用權由出賣(mài)人統一分割，并授權相應的底層房屋買(mǎi)受人專(zhuān)有使用，非該相應底層房屋買(mǎi)受人自愿不可撤銷(xiāo)的放棄對該部分綠地的共有使用權;

　　2、買(mǎi)受人同意：買(mǎi)受人所購房屋所在樓宇附帶有屋頂花園或露臺的，由出賣(mài)人統一分割，并授權購買(mǎi)該房屋的買(mǎi)受人專(zhuān)有使用，對出賣(mài)人統一分割，非該頂層房屋買(mǎi)受人自愿不可撤銷(xiāo)的放棄對該部分的使用權，不得主張任何權益;

　　3、買(mǎi)受人同意：購買(mǎi)附帶花園或露臺的房屋的買(mǎi)受人必須為公共維修提供方便并遵守物業(yè)管理的相關(guān)管理規定，并不得改變和損害花園或露臺的隔離方式及其內設臵和相關(guān)的公共設施，不得改變花園或露臺用途，不得建造構筑物;

　　4、上述附帶花園或露臺的大致位臵和形狀、范圍、面積，由出賣(mài)人在銷(xiāo)售時(shí)展示給享有專(zhuān)有使用權的買(mǎi)受人，但其實(shí)際的位臵、形狀、范圍、面積可由出賣(mài)人根據修建地點(diǎn)的具體情況加以確定，買(mǎi)受人不得因實(shí)際狀況與展示不一致而提出任何異議或者要求出賣(mài)人賠償。

　　第五條買(mǎi)受人委托出賣(mài)人辦理本補充協(xié)議項下商品房房屋產(chǎn)權證的，買(mǎi)受人須全力配合辦證事宜并向出賣(mài)人出具委托手續，在出賣(mài)人向其交付本補充協(xié)議項下的商品房時(shí)，須向出賣(mài)人支付按國家規定應由買(mǎi)受人承擔的辦理房屋產(chǎn)權證所需各種稅、費并提交相關(guān)全部資料。出賣(mài)人應在商品房所在項目所有物業(yè)的房屋產(chǎn)權證辦理完畢之日起2年內協(xié)助買(mǎi)受人辦理分戶(hù)《國有土地使用證》，并將需由出賣(mài)人提供的資料交國土管理部門(mén)。如因買(mǎi)受人原因導致未在上述期限內向出賣(mài)人支付上述費用并提交相關(guān)資料，由此導致權證辦理延遲的責任由買(mǎi)受人自行承擔，買(mǎi)受人同時(shí)應賠償因此給出賣(mài)人造成的損失。

　　第六條雙方約定主合同及其附件、本補充協(xié)議之外的任何文件或資料均不對買(mǎi)賣(mài)雙方具備約束力，也不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準及條件，其內容僅供參考。

　　第七條買(mǎi)賣(mài)雙方在主合同及本補充協(xié)議履行過(guò)程中，如無(wú)任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主合同及本補充協(xié)議的，均視為違約，違約方按合同約定的購房總款的15%向守約方支付違約金后方可解除主合同及本補充協(xié)議。買(mǎi)、賣(mài)雙方行使合同解除權并導致主合同及本補充協(xié)議解除的，自解除之日起5日內買(mǎi)受人應協(xié)助出賣(mài)人到房管局辦理買(mǎi)賣(mài)合同備案登記的撤銷(xiāo)手續，否則出賣(mài)人有權拒絕退還買(mǎi)受人購房款。

　　第八條買(mǎi)賣(mài)雙方中的任何一方均應本著(zhù)誠實(shí)信用原則來(lái)對待相對人在履行合同時(shí)的通知、告知事項，如因重大事項需履行書(shū)面通知義務(wù)的，則應按照雙方在合同中約定的通訊地址以特快專(zhuān)遞的形式通知相對人，寄發(fā)特快專(zhuān)遞的一方在郵局寄發(fā)通知或告知內容時(shí)的相關(guān)憑證可以作為履行通知義務(wù)的依據。在成都市市內，寄發(fā)特快專(zhuān)遞后的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內，寄發(fā)特快專(zhuān)遞后的第5日視為送達日，否則相對人因無(wú)法盡到通知義務(wù)的后果應由過(guò)錯人自行承擔。

　　第九條在本協(xié)議簽訂后，買(mǎi)賣(mài)雙方中的任何一方因住所地、電話(huà)等通信及通訊聯(lián)系方式發(fā)生變化的，均應以書(shū)面方式2日內告知對方。否則相對人因無(wú)法盡到通知義務(wù)的后果應由過(guò)錯人自行承擔。

　　第十條出賣(mài)人在本補充協(xié)議簽訂之前已向買(mǎi)受人明示《商品房銷(xiāo)售管理辦法》、《商品房買(mǎi)賣(mài)(預售)合》、《城市商品房預售管理辦法》、預售許可證(或者城市房屋權屬證書(shū))、國有土地使用證等相關(guān)證件及文件，買(mǎi)受人已了解并知悉上述法律法規、示范文本和證件所表明的內容，出賣(mài)人還在簽訂本補充協(xié)議前，向買(mǎi)受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時(shí)管理規約》和《前期物業(yè)服務(wù)合同》并予以了說(shuō)明，買(mǎi)受人在此承諾遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時(shí)管理規約》和《前期物業(yè)服務(wù)合同》。

　　第十一條出賣(mài)人已對《商品房買(mǎi)賣(mài)(預售)合同》及本協(xié)議中所有作黑體字標識的條款對買(mǎi)受人進(jìn)行了充分說(shuō)明，并對其他條款根據買(mǎi)受人的重述進(jìn)行了說(shuō)明，買(mǎi)受人在此承諾無(wú)異議。

　　第十二條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　出賣(mài)人： 買(mǎi)受人：

　　授權代表：委托代理人：

　　_____年____月____日

　　_____年____月____日