【推薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同八篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢?以下是小編精心整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同8篇,歡迎閱讀與收藏。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
甲方(賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規之規定,買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議:
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落于北京 號房屋,建筑面積 平方米,其現用途為自住。
2.甲方已于 年月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為
3.甲方已 年 月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為
4.甲方自愿將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自愿購買(mǎi)該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無(wú)產(chǎn)權糾紛和無(wú)債權債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、 房屋價(jià)款
買(mǎi)賣(mài)雙方同意按套計價(jià),該房屋總價(jià)款為人民幣
三、 付款方式
買(mǎi)賣(mài)雙方同意按下述種方式支付房款:
1.一次性付款,乙方于辦理該房屋買(mǎi)賣(mài)立契過(guò)戶(hù)之日起7日內一次性支付全部購房款。
2.分期付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款于辦理房屋立契過(guò)戶(hù)之日起7日內支付。
3.貸款付款,乙方于簽訂本合同之日起7日內支付甲方總房款30%的購房款,剩余購房款由乙方向申請貸款支付,乙方應于本合同簽訂之日起7日內向提交貸款申請。
四、定金
乙方于簽訂本合同當日支付甲方購房定金貳萬(wàn)元,作為購房擔保。乙方不購買(mǎi)房屋的,定金不退;反之,甲方不出售該房屋的,雙倍返還定金。乙方支付首付款時(shí),定金折抵首付款。
五、 房屋交付
甲方應于辦理房屋立契過(guò)戶(hù)之日起7日內將合同約定房屋交付乙方,房屋內設備、設施及裝飾見(jiàn)合同附件。
六、 乙方同意其購置房屋由原物業(yè)管理公司管理,并遵守其管理公約的規定。
七、 甲、乙雙方權利與義務(wù)
1.在辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí),甲乙雙方按國家規定各自承擔有關(guān)稅費。房屋評估費由雙方共同承擔。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價(jià),隨房屋轉讓一并轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話(huà)費、網(wǎng)絡(luò )費及有線(xiàn)電視信號費由甲方承擔。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話(huà)費、網(wǎng)絡(luò )費及有線(xiàn)電視信號費由乙方承擔。
3.乙方應按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的,自本合同約定的應付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之三的違約金。
乙方逾期付款達60日,甲方有權解除合同,并可向乙方要求逾期應付款3%的違約金。甲方愿意繼續履行合同的,自本合同約定的應付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之三的違約金。
4.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬(wàn)分之三的違約金。
甲方逾期交房達60日,乙方有權解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續履行合同的,自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬(wàn)分之三的違約金。 甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
5.甲、乙雙方于簽訂本合同之日起30日內向房屋交易部門(mén)提出交易申請。
6.因甲方原因,致不能交易過(guò)戶(hù)的,甲方應退還乙方已付購房款,并向乙方支付總房款5%的賠償金。
八、 因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第 種方式解決:
1.提交北京仲裁委員會(huì )仲裁;
2.向房屋所在地法院起訴;
九、 本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
十、本合同于
年 月 日在北京 簽訂。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十二、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執一份,房屋管理部門(mén)備案一份,中介公司備案一份,各份具有相同效力。
甲方:
乙方:
代理人:
代理人:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
甲方(賣(mài)方): 身份證號:
家庭住址: 郵編: 電話(huà):乙方(買(mǎi)方): 身份證號:
家庭住址: 郵編: 電話(huà): 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,甲乙雙方就買(mǎi)賣(mài)商品房事宜達成如下協(xié)議:
第一條:乙方?jīng)Q定購買(mǎi)甲方擁有的房屋所有權的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)商品房),商品房位于紅旗街購物廣場(chǎng)C1號,建筑面積為 平方米。
第二條:商品房總額為 (漢字大寫(xiě))
第三條:乙方先付甲方商品房總額 ,剩余房款 于雙方公證之日付清,雙方不得違約,如有違約,按房?jì)r(jià)的壹倍,賠償對方。
第四條:本合同任何一處修改,經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則修改無(wú)效。
第五條:鑒于甲方不能向乙方提供房產(chǎn)證等有效證件,合同生效日后,商品房如有拆遷,獲得拆遷款全部歸乙方所有,(如需甲方配合,拆遷所提供證明是乙方商品房,甲方應積極配合)。
第六條:以上條款如有違約,甲方應返還乙方購房總金額。
第七條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
出售人:_____
代理人:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲乙方)
買(mǎi)受人:_____
雙方根據《XX市優(yōu)惠價(jià)房出售管理辦法》的有關(guān)規定,簽訂本合同。
1.甲方同意將坐落在XX市_____區(縣)_____街道(鎮)_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以?xún)?yōu)惠價(jià)出售給乙方。
2.上開(kāi)房屋按住房綜合造價(jià)的_____%_____年每平方米建筑面積_____元計價(jià),另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建筑面積售價(jià)_____元,共計售價(jià)(大寫(xiě))_____元。
3.乙方在合同簽定時(shí)交納定金叁百元整。
4.乙方在合同簽訂后30天內一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實(shí)付價(jià)款(大寫(xiě))_____元。
5.乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應付款_____%,計(大寫(xiě))_____元。余額計(大寫(xiě))_____元,分_____年付清,月利率_____‰,余額款本息共計(大寫(xiě))_____,每月月底前交付(大寫(xiě))_____元,最后在_____年_____月底前全部付清。合同簽訂后30天內交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價(jià)的臨時(shí)使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。
7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無(wú)繼承人,房屋由所在地區、縣房管局根據《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內交割房屋。
9.甲乙雙方按規定辦理有關(guān)手續,交付有關(guān)手續費和產(chǎn)權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在合同簽訂后30天內預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價(jià)多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫(xiě))_____元,連同乙方按住房綜合造價(jià)多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付維修費(大寫(xiě))_____元,落實(shí)維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開(kāi)房屋的基地和園地屬?lài)宜,乙方不得擅自改建或搭?公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規和規定,按時(shí)向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式四份。甲乙雙方各執一份,房屋所在地管房部門(mén)或組織,房產(chǎn)交易所各執一份存證。
甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____
代表人(簽章)
20xx年___月___日立于:___
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙雙方為購銷(xiāo)________渡假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買(mǎi)座落在________渡假村________組團內________樓房________棟。建筑面積為_(kāi)_______平方米。其面積以________省《建筑面積計算規則》為準。
二、商品房售價(jià)為人民幣________元。其中包括配套的配電室、臨時(shí)鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:
預購房屋按房屋暫定價(jià)先付購房款40%,計人民幣________元,(其中10%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時(shí)再預付30%.房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。 四、交房時(shí)間:
甲方應于一九____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內將購房款結清。屆時(shí)乙方若不能驗收接管時(shí),須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房?jì)r(jià)的萬(wàn)分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個(gè)采暖期)。
七、違約責任:
1、本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(shí)(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價(jià)萬(wàn)分之一的罰金。甲方通過(guò)努力交付房屋,乙方又同意提前接管時(shí),以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話(huà),由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過(guò)程中發(fā)生爭執,應首先通過(guò)友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見(jiàn)時(shí),應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進(jìn)行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份,正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
十三、本合同附件:
1、房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)
2、________渡假村別墅暫行管理方法(略)
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
代 表: 代 表:
地址及電話(huà): 地址及電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳 號: 帳 號:
____年____月____日 ____年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
原告:付洋,女,1983年12月15日出生,漢族,住成都市高新區蘭天路1號1棟25號。身份證號:5101075
被告:四川飛森房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地:成都高新區高朋東路倍特標準廠(chǎng)房。
法定代表人:周子飛
工商登記注冊號:成工商(高新)字5101091001017
訴訟請求:
1. 請求判令被告承擔逾期交房的違約金17608.58元。
2. 請求判令被告承擔逾期辦理房產(chǎn)證的違約金11091.73元。
3. 請求判令由被告承擔本案的訴訟費。
4. 請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。
事實(shí)與理由:
原告與被告先后于20xx年5月5日和20xx年10月28日分別 簽訂兩份《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,由原告購買(mǎi)被告位于雙流縣華陽(yáng)鎮華龍大橋側的戛納印象.歐洲商業(yè)公園A幢227號 和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產(chǎn)證 的應由被告承擔違約責任,并約定了違約金的計算方式。
一、根據《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。
1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期273天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣12370.20元的違約責任。
2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期91天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238.38元。
二、根據《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產(chǎn)證的違約責任。雙方約定辦理房產(chǎn)證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專(zhuān)項維修資金后365日內(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。
1、A幢227號實(shí)際辦理時(shí)間為20xx年8月1日,逾期31天,被告應承擔支付違約金人民幣702.15元。
2、3幢223號實(shí)際辦理時(shí)間為20xx年6月26日,逾期361天,被告應支付違約金10389.58元。
綜上所述,被告應支付原告違約金共計28700.31元。
三、根據《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第三十三條“預售商品房的購買(mǎi)人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續!.。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應當協(xié)助商品房購買(mǎi)人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,并提供必要的證明文件!渡唐贩抠I(mǎi)賣(mài)合同》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產(chǎn)權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。
被告違約后,原告曾多次找被告協(xié)商未果。根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,為維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實(shí),依法審理并判決如前訴請。
此致
成都市雙流縣人民法院
起訴人:付洋
20xx年二月二十五日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
一、什么是霸王合同
所謂霸王合同,指的是在商品交易中,提供格式合同的一方利用其具有壟斷地位、交易優(yōu)勢,或在經(jīng)濟上的明顯強勢,在制定格式條款時(shí)違反公平原則,以單方聲明或其他方式規避自己應承擔的法律責任,加重交易對方的責任或限制、排除對方的合法權利。
二、商品房買(mǎi)賣(mài)遇到霸王合同怎么辦
商品房買(mǎi)賣(mài)中遭遇霸王合同的救濟手段如下:
1、自我救濟,抵制霸王合同
(1)要培養成熟的購房消費心態(tài)。
成熟的購房心態(tài)可以增強抵制霸王合同的免疫力。購房人在選購房屋時(shí),應當明白并非只有某一套房屋最適合自己,下一個(gè)或許更理想。要樹(shù)立起平等觀(guān)念,增強權利意識和風(fēng)險意識。面對可能存在的風(fēng)險,不盲目從眾,不抱僥幸心理,不輕信開(kāi)發(fā)商售樓人員的口頭承諾。
實(shí)踐中經(jīng)常發(fā)現,越是成熟的購房人,越知道面對風(fēng)險如何取舍;越是態(tài)度執著(zhù)的購房人,合同中的保障自身權利的條款寫(xiě)得越充分;訴訟中追悔莫及的大多是沒(méi)細看合同內容就草率簽字的購房人。消費者的逐漸成熟使得開(kāi)發(fā)商會(huì )被迫收斂,一群成熟的消費者必然帶動(dòng)商品房交易市場(chǎng)走向成熟與規范。
(2)要掌握對付霸王合同的技能。
對于開(kāi)發(fā)商提供的格式合同,購房人應當認真審查,反復研究。仔細閱讀開(kāi)發(fā)商事前在合同文本的空白處填寫(xiě)的內容,要求開(kāi)發(fā)商就有關(guān)內容予以解釋?zhuān)^(guò)于簡(jiǎn)略的約定要具體化,可能存在歧義的內容要明確,可能損害購房人利益的內容要刪除。對于開(kāi)發(fā)商單方提前選定的條款,要結合自身情況與需要權衡利弊,必要時(shí)進(jìn)行調整。
對于開(kāi)發(fā)商刪除的條款要有足夠的警覺(jué),除重復性和并無(wú)約定必要的條款外,一般不要同意開(kāi)發(fā)商直接刪除合同條款。在開(kāi)發(fā)商不同意修改或變更時(shí),枝節問(wèn)題可不再堅持,但重大原則事項不能讓步。掌握了識別與對付霸王合同的技能,就會(huì )有針對性、有重點(diǎn)、有理有據地同開(kāi)發(fā)商進(jìn)行合同談判,當購房人有能力揭開(kāi)霸王合同的面紗時(shí),為了促成交易,不喪失商機,開(kāi)發(fā)商最終還是會(huì )做出讓步的。
(3)必要時(shí)要聘請專(zhuān)業(yè)人士提供幫助。
商品房買(mǎi)賣(mài)具有一定的專(zhuān)業(yè)性,尤其是購房人,需要掌握一定的市場(chǎng)信息、房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識與法律知識等。普通購房人往往很難同時(shí)具備這些知識和能力,臨時(shí)抱佛腳也不現實(shí),向專(zhuān)業(yè)人士求助是一條安全的捷徑。這些專(zhuān)業(yè)人士包括房地產(chǎn)、建筑與法律方面的.專(zhuān)業(yè)人員,尤其房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)律師。
專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)律師既具備專(zhuān)業(yè)的建筑房地產(chǎn)知識,又熟悉有關(guān)房地產(chǎn)法律法規與規章的規定,在協(xié)助購房、指導簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同方面駕輕就熟,能夠協(xié)助購房人發(fā)現霸王條款”,糾正和抵制霸王合同,同開(kāi)發(fā)商的銷(xiāo)售和法律人員進(jìn)行談判、交涉,最大程度地幫助購房人通過(guò)合同約定防范購房風(fēng)險,保護購房人的合法權益。
2、司法救濟,否定霸王條款
購房人即使不幸遭遇了霸王合同,也不必過(guò)份擔心,法律賦予了購房人一定的救濟手段。購房人可以利用《合同法》、最高人民法院的司法解釋等法律及有關(guān)規定,保護自己的合法權益。
(1)可以利用《合同法》的有關(guān)規定排除霸王條款的效力。
既可以在發(fā)生糾紛后,向人民法院主張撤銷(xiāo)合同中的有關(guān)欺詐性的霸王條款,也可以直接主張有關(guān)霸王條款無(wú)效。
根據《合同法》第54條規定,合同訂立時(shí),存在重大誤解、顯失公平,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷(xiāo);一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷(xiāo)。如果購房人能證明雙方訂立合同時(shí)存在上述情形,則可以在規定期限內主張變更或撤銷(xiāo)該合同。
《合同法》第39條的規定:“采用格式條款訂立合同的,提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務(wù),并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款,按照對方的要求,對該條款予以說(shuō)明!鄙唐贩抠I(mǎi)賣(mài)領(lǐng)域里的“霸王合同”或“霸王條款”多屬于《合同法》規定的格式條款。開(kāi)發(fā)商已填好的合同文本時(shí),并未提請購房人注意合同中有關(guān)免除或者限制其責任的條款,恰是利用購房人欠缺合同意識或合同知識、疏乎大意等,僥幸得手。一旦發(fā)生糾紛,若開(kāi)發(fā)商不能舉證證明其盡了提請注意的義務(wù),則該格式條款的效力會(huì )被依法否定。
另根據《合同法》第40條的規定,開(kāi)發(fā)商在其提供的霸王合同中,以格式條款的方式免除其責任,加重購房人責任,排除購房人主要權利的,有關(guān)格式條款也應當無(wú)效。其次,在開(kāi)發(fā)商填寫(xiě)或擬定的霸王條款,在理解上發(fā)生爭議時(shí),根據《合同法》第41條規定,“應當作出不利于提供格式條款一方的解釋”,當開(kāi)發(fā)商意圖以含混隱晦的條款逃避責任時(shí),這一條規定對購房人而言也提供了一種保護。
(2)最高人民法院20xx年出臺的《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》,給作為弱勢群體的購房人對付霸王合同提供了又一把保護傘。
霸王合同的出現極容易引起市場(chǎng)的混亂,對當事人來(lái)講也是很不利的。如果你在實(shí)踐中中遇到霸王合同的話(huà),可以通過(guò)法律途徑來(lái)捍衛自己的權益。必要時(shí),還可以委托網(wǎng)站的專(zhuān)業(yè)律師來(lái)幫助你處理相關(guān)問(wèn)題。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
1、本合同文本為示范文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買(mǎi)受人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專(zhuān)業(yè)用詞理解不一致的,可向當地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)咨詢(xún)。
2、本合同所稱(chēng)商品房是指由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設并出售的房屋。
3、為體現合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進(jìn)行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4、本合同文本中涉及到的選擇、填寫(xiě)內容以手寫(xiě)項為優(yōu)先。
5、對合同文本【】中選擇內容、空格部位填寫(xiě)及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協(xié)商確定!尽恐羞x擇內容,以劃√方式選定;對于實(shí)際情況未發(fā)生或買(mǎi)賣(mài)雙方不作約定時(shí),應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂合同前,出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示應當由出賣(mài)人提供的有關(guān)證書(shū)、證明文件。
7、本合同條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
出賣(mài)人:______________________
注冊地址:____________________ 營(yíng)業(yè)執照注冊號:__________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號:______________ 法定代表人:____________________
聯(lián)系電話(huà):____________________ 郵政編碼:____________________
委托代理人:__________________
地址:________________________ 郵政編碼:____________________
聯(lián)系電話(huà):____________________ 委托代理機構:___________________
注冊地址:____________________ 營(yíng)業(yè)執照注冊號:__________________
法定代表人:__________________ 聯(lián)系電話(huà):_____________________
郵政編碼:_____________________
買(mǎi)受人:______________________
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍______________
【身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照注冊號】【】______
地址:_______________________
郵政編碼:_____________________聯(lián)系電話(huà):_____________________
【委托代理人】【】姓名:______________國籍:_____________
地址:_______________________
郵政編碼:_____________________電話(huà):_______________________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
合同當事人:
出賣(mài)人:
注冊地址:
營(yíng)業(yè)執照注冊號:號
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):買(mǎi)受人:
身份證號:
聯(lián)系電話(huà):
保證人:司
注冊地址:號
營(yíng)業(yè)執照注冊號:號
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,出賣(mài)人、買(mǎi)受人和保證人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成以下協(xié)議內容:
第一條 出賣(mài)人建設依據及商品房坐落位置
1、出賣(mài)人以出讓方式取得位于
2、出賣(mài)人在該地塊上建設商品房,商品房定名為雁灘家園D區。建設工程規劃許可證證號為:號。
第二條 商品房銷(xiāo)售特征
買(mǎi)受人自愿以團購方式購買(mǎi)雁灘家園住房,并自愿承擔由此可能產(chǎn)生的風(fēng)險。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為9號樓 層 號房,該商品房的用途為住宅,框剪結構,層高為2.9米,建筑層數為 34層。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為期房。
第三條 商品房的面積
該商品房暫定的建筑面積為 平方米。
第四條 計價(jià)方式與價(jià)款
按建筑面積計算該商品房的價(jià)款,該商品房單價(jià)為每平方米 元,暫定總房款為¥ 元,(大寫(xiě): 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整)。
第五條 面積確認及面積差異處理
該商品房面積界定后 ,合同約定面積與交易中心產(chǎn)權界定面積有差異的,出賣(mài)人與買(mǎi)受人同意以交易中心產(chǎn)權界定面積為準,按合同約定付款時(shí)間每平方米單價(jià)不變,據實(shí)結算,多退少補。
第六條付款方式及期限
買(mǎi)受人選擇按下列第 種方式付款:
買(mǎi)受人應當按以下方式、時(shí)間如期將房?jì)r(jià)款當面交付出賣(mài)人或匯入出賣(mài)人指定的銀行,
帳戶(hù)名稱(chēng):
一、分期付款
1、合同簽訂之日買(mǎi)受人向出賣(mài)人支付總房?jì)r(jià)款的30%;
2、工程施工至±0.00,自出賣(mài)人通知之日起10日內,買(mǎi)受人向出賣(mài)人支付總房?jì)r(jià)款的15%;
3、主體框架工程完成一半,自出賣(mài)人通知之日起10日內,買(mǎi)受人向出賣(mài)人支付總房?jì)r(jià)款的15%;
4、主體封頂后, 自出賣(mài)人通知之日起10日內,買(mǎi)受人向出賣(mài)人支付總房?jì)r(jià)款的38%;
5、竣工驗收交付鑰匙時(shí)付清剩余房款。
二、按揭貸款
1、合同簽訂之日買(mǎi)受人向出賣(mài)人支付總價(jià)款的30%;
2、工程施工至±0.00時(shí)買(mǎi)受人在公積金中心或商業(yè)按揭貸款銀行貸款后向出賣(mài)人支付總價(jià)款的70%;若買(mǎi)受人選擇公積金貸款的,在工程進(jìn)度未達到公積金貸款的要求時(shí),買(mǎi)受人須選擇分期付款或商業(yè)按揭貸款,待工程進(jìn)度達到公積金貸款要求時(shí)辦理商業(yè)按揭貸款轉公積金貸款的相關(guān)手續,出賣(mài)人積極配合;若買(mǎi)受人提交的商業(yè)按揭貸款或公積金貸款的資料經(jīng)銀行或公積金中心審查,買(mǎi)受人不具備商業(yè)按揭貸款或公積金貸款條件的,買(mǎi)受人須按第一種分期付款方式支付房款。
3、具體首付款比例按公積金中心或商業(yè)按揭貸款銀行的相關(guān)規定執行。
4、買(mǎi)受人未能在合同約定時(shí)間內辦妥貸款的,按照購房合同約定到支付購房款時(shí)間節點(diǎn)而貸款仍未到賬時(shí),由買(mǎi)受人按合同分期付款約定期限支付應付房款,待貸款到賬后3日內出賣(mài)人將已付房款資金無(wú)息返還買(mǎi)受人;買(mǎi)受人逾期未付購房款,出賣(mài)人按同期銀行貸款利息的1.5倍收取買(mǎi)受人逾期利息。貸款到賬后出賣(mài)人逾期未向買(mǎi)受人返還已付房款,應按同期銀行貸款利息的1.5倍向買(mǎi)受人支付逾期利息。
【【推薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同八篇】相關(guān)文章: