汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同15篇
隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同的地位越來(lái)越不容忽視，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編整理的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同，希望對大家有所幫助。
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同1
編號： 采購單位(甲方)：
供應商(乙方)：
鑒證方：
根據《中華人民共和國政府采購法》等法律法規和采購文件(編號： )，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下條款：
第一條：車(chē)型、配臵、顏色、數量、價(jià)格 金額單位：元 數量單位：臺
注：以上合同總價(jià)系指在杭州市區的交貨價(jià)(包括運費、倉儲費、出庫費等相關(guān)費用)。
第二條：質(zhì)量保證
1、乙方保證本合同所供車(chē)輛是符合國家技術(shù)規范和質(zhì)量標準，經(jīng)國家“三C”認證或通過(guò)國家有關(guān)部門(mén)檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。
2、合同車(chē)輛在交貨過(guò)程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔責任;由甲方驗收合格后提車(chē)。
3、如發(fā)生所供車(chē)輛與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
第三條：交貨時(shí)間、地點(diǎn)
1、乙方在合同生效后 個(gè)工作日內，按照其與甲方的事先約定將所供車(chē)輛運至指定地點(diǎn)，由甲方負責驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車(chē)工作。
2、在交付車(chē)輛時(shí)，乙方必須向甲方提供車(chē)輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車(chē)的工具器材，并在保養手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單》。
第四條：驗收
1、乙方將車(chē)輛運達交貨地點(diǎn)后，甲方當場(chǎng)驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車(chē)輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統一對應、描述一致。
2、鑒證方將會(huì )同采購辦、監察、審計等部門(mén)以及聘請的`技術(shù)顧問(wèn)履行監督責任。
第五條：售后服務(wù)
乙方保證在驗收合格交貨的同時(shí)辦理車(chē)輛質(zhì)保的有關(guān)手續，落實(shí)杭州市區范圍內的特約維修網(wǎng)點(diǎn)(站)，具體負責質(zhì)保期內車(chē)輛的維修保養和質(zhì)量索賠工作。
第六條：履約保證金
乙方在簽訂合同的同時(shí)須向鑒證方繳納合同總價(jià)2%的履約保證金(合計人民幣 元)， 合同履行完畢后，由乙方開(kāi)具統一收款收據(須有財政或稅務(wù)機關(guān)監制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無(wú)息原額退還手續。
第七條：貨款的支付
經(jīng)甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個(gè)工作日內將《杭州市政府采購貨物驗收回復單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復單》在 個(gè)工作日內，向甲方辦理結算貨款手續。
第八條：其它約定
第九條：違約責任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價(jià)0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應向甲方支付合同總價(jià)2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時(shí)甲方征得鑒證方同意有權終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價(jià)0.2‰的違約金;甲方無(wú)正當理由拒付貨款的，應向乙方償付合同總價(jià)2%的違約金。
第十條 爭議的解決
本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應及時(shí)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個(gè)工作日內送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。
2、合同履行期內甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、采購文件(編號： )、應標文件及評標過(guò)程中形成的文字資料、詢(xún)標紀要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同2
甲方：乙方： 身份證號碼：_____________ 聯(lián)系電話(huà)： _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車(chē)，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規，訂立本合同。
一、甲方根據乙方的指定，提供牌， 車(chē)型，發(fā)動(dòng)機號為：，底盤(pán)號為： 的汽車(chē)壹輛。
二、汽車(chē)總價(jià)為人民幣（大寫(xiě)）元，（小寫(xiě)）￥： 元。
1.首期付款：乙方提車(chē)之前，一次性向甲方支付汽車(chē)總價(jià)的%，即人民幣（大寫(xiě)） 元整，（小寫(xiě)）￥： 元。
2.后續付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 個(gè)月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占資金，系借貸而來(lái)，按照等價(jià)有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。
三、車(chē)輛的保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車(chē)輛必須按照國家規定投保機動(dòng)車(chē)強制險，50萬(wàn)元第三者商業(yè)險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車(chē)輛保險入戶(hù)時(shí)統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
四、車(chē)輛營(yíng)運手續
分期付款期間所購車(chē)輛必須登記在甲方名下，由于現行的車(chē)輛管理體制和車(chē)輛營(yíng)運體制，各種營(yíng)運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車(chē)輛的營(yíng)運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。
五、甲方的權利和義務(wù)
乙方有下列情況之一的，甲方有權無(wú)須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車(chē)及有關(guān)證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車(chē)輛滿(mǎn)十五 1
天后乙方還不能支付所欠車(chē)款和各種稅費時(shí)，甲方有權按評估價(jià)出售或向法院起訴要求法院依法拍賣(mài)汽車(chē)，所得價(jià)款用于償付乙方所欠甲方車(chē)款、各種稅費（含收回車(chē)輛后發(fā)生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
�。�1）利用車(chē)輛從事違法活動(dòng)；
�。�2）拖欠款項（含車(chē)款和其他應付稅費）累計達二萬(wàn)元或累計達二個(gè)月應付車(chē)款金額的；
�。�3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬(wàn)元第三者商業(yè)險的；
�。�4）敗壞甲方聲譽(yù)，情節嚴重的；
�。�5）未經(jīng)甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的'；
�。�6）未經(jīng)甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無(wú)法正常聯(lián)系的；
�。�7）未經(jīng)甲方同意，擅自將車(chē)輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；
�。�8）乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
�。�9）車(chē)輛被運輸管理部門(mén)取消營(yíng)運資格或乙方被車(chē)輛管理部門(mén)取消駕駛資格；
六、乙方的權利和義務(wù)
1、乙方享有汽車(chē)的占有、使用、收益的權利。
2、乙方依法及按本合同規定經(jīng)營(yíng)、使用汽車(chē)、不受甲方的干預。
4、汽車(chē)營(yíng)運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車(chē)期間，車(chē)輛的保養、維修費用和營(yíng)運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車(chē)期間，因乙方使用汽車(chē)發(fā)生意外事故致使車(chē)輛對第三人造成人身傷亡和財產(chǎn)損失的，由乙方承擔法律和經(jīng)濟的責任，與甲方無(wú)關(guān)。但乙方應及時(shí)報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故 2
確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。
6、乙方使用汽車(chē)在營(yíng)運中出現的糾紛、損失等問(wèn)題，由乙方承擔有關(guān)法律和經(jīng)濟的責任，與甲方無(wú)關(guān)。
7、車(chē)輛交付乙方后，車(chē)輛的滅失、毀損或等風(fēng)險責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務(wù)，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車(chē)款的，除應及時(shí)補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時(shí)還須承擔甲方因追索債務(wù)而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣(mài)費等。
八、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時(shí)發(fā)生爭議時(shí)，應本著(zhù)平等、友好、誠信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
九、其它
1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。
2、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙 方：
法定代表人： 身份證號：
委托代理人： 住 所：
電話(huà)： 手 機：
簽訂時(shí)間：二○ 年 月 日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同3
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的日趨活躍，汽車(chē)交易大量增加，因汽車(chē)交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車(chē)登記過(guò)戶(hù)手續而主張合同無(wú)效，有些因為未到汽車(chē)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易而主張無(wú)效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統審判觀(guān)念影響，法官在審理此類(lèi)糾紛中，對同一類(lèi)型的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，有些法院認定無(wú)效，有些法院則認定有效。因此，對汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。
一、買(mǎi)賣(mài)合同的法律依據、特征
對汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買(mǎi)賣(mài)合同的法律規定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡(jiǎn)稱(chēng)《合同法》)第一百三十條規定：“買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉移買(mǎi)賣(mài)標的物所有權于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同�！�
買(mǎi)賣(mài)合同的法律特征：1、買(mǎi)賣(mài)合同是有名合同;2、買(mǎi)賣(mài)合同是賣(mài)方轉移財產(chǎn)所有權，買(mǎi)方支付價(jià)款的合同;3、買(mǎi)賣(mài)合同是雙務(wù)合同;4、買(mǎi)賣(mài)合同是有償合同;5、買(mǎi)賣(mài)合同多是諾成合同;6、買(mǎi)賣(mài)合同是要因合同;7、買(mǎi)賣(mài)合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，能否以《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》作為認定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的依據
《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條規定：“舊機動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會(huì )治安管理、環(huán)境保護管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行行�！痹撧k法第三十二條規定：“進(jìn)行舊機動(dòng)車(chē)交易，銷(xiāo)車(chē)方須向機動(dòng)車(chē)交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣(mài)車(chē)的須持居民身份證)、機動(dòng)車(chē)行駛證、原始購車(chē)發(fā)票、成交發(fā)票、
購置附加費憑證、車(chē)船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車(chē)方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門(mén)憑舊機動(dòng)車(chē)交易中心或有舊機動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)權企業(yè)的交易憑證予以驗證，車(chē)管部門(mén)憑此辦理轉籍過(guò)戶(hù)手續�！睋�，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車(chē)交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行汽車(chē)交易，因而認定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。有些法院則以汽車(chē)交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車(chē)輛轉籍過(guò)戶(hù)手續而認定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車(chē)口頭買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，由馮彬將其向王忠群處購買(mǎi)的瓊C02034號小型攔板汽車(chē)出賣(mài)給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達成后，馮彬將該車(chē)及該車(chē)的有關(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車(chē)款。雙方對養路費的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車(chē)的轉籍過(guò)戶(hù)手續。爾后李春桂將該車(chē)開(kāi)往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車(chē)從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車(chē)費后將該車(chē)領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車(chē)未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效為由，要求將該車(chē)退回馮彬，馮彬退還購車(chē)款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱(chēng)，該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車(chē)款和接受車(chē)輛及該車(chē)證件，買(mǎi)賣(mài)合同已成立，李春桂以其隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情沒(méi)有事實(shí)和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買(mǎi)賣(mài)瓊C02034號攔板小貨車(chē)，雖然該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車(chē)交易的有關(guān)規定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過(guò)戶(hù)手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車(chē)的買(mǎi)賣(mài)是無(wú)效的。原告李春桂要求退車(chē)退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、原告應在判決書(shū)生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車(chē)退還給被告，同時(shí)被告也應退還原告購車(chē)款16500元;三、原告用車(chē)受罰6000元及停車(chē)費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過(guò)戶(hù)手續，但目前法律、行政法規并未規定車(chē)輛管理部門(mén)的登記是機動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)行為生效的必然條件，車(chē)輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效�！蓖瑫r(shí)根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時(shí)起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應認定為有效合同，該車(chē)從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無(wú)效錯誤，應予撤銷(xiāo)。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷(xiāo)瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同有效;三、馮彬應在本判決書(shū)生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車(chē)的買(mǎi)賣(mài)事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車(chē)，車(chē)輛行駛證號為瓊D30594，出賣(mài)給潘世海。雙方約定，車(chē)價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫(xiě)下欠條一張，其欠條載明：“欠購車(chē)款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車(chē)價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫(xiě)下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車(chē)開(kāi)走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購車(chē)款8000元，朱海林也沒(méi)有將該車(chē)的.相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車(chē)款16000元，并承擔車(chē)旅費100元。潘世海辯稱(chēng)，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產(chǎn)權轉讓登記手續，而朱海林沒(méi)有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒(méi)有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車(chē)修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買(mǎi)該車(chē)，總價(jià)款為35200元。根據國家經(jīng)濟貿易委員會(huì )、國家計劃委員會(huì )、國家貿易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車(chē)報廢標準》的通知，該車(chē)使用年限為8年。按使用8年計算，該車(chē)每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車(chē)，根據國務(wù)院貿易部發(fā)布的《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條“舊機動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會(huì )治安管理、環(huán)境保護管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行”的規定，原告所賣(mài)的舊貨車(chē)，必須要在經(jīng)過(guò)批準的舊機動(dòng)車(chē)交易中心方可進(jìn)行交易，否則應視為交易無(wú)效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車(chē)賣(mài)給被告，其行為違反了《機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的規定，故應視為買(mǎi)賣(mài)無(wú)效。對無(wú)效買(mǎi)賣(mài)所得的財產(chǎn)，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車(chē)款16000元和車(chē)旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發(fā)布的《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車(chē)給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)協(xié)議，是雙方當事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車(chē)輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車(chē)款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時(shí)，上訴人將該車(chē)交付被上訴人，沒(méi)有將該車(chē)相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車(chē)退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車(chē)款支付上訴人，也不及時(shí)將車(chē)退回上訴人，致使該車(chē)由被上訴人占用長(cháng)達一年，因此，被上訴人應支付該車(chē)的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車(chē)款沒(méi)有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒(méi)有法律依據，也沒(méi)有事實(shí)根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買(mǎi)維修汽車(chē)配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時(shí)間交納反訴費，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現主張沒(méi)有理由。原審判決根據國務(wù)院貿易部頒布的《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的有關(guān)規定，認定雙方的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同為無(wú)效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》是屬于部門(mén)的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動(dòng)車(chē)交易必須在批準的舊機動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無(wú)效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車(chē)款，并判決由上訴人返還，其認定事實(shí)證據不足，應予以撤銷(xiāo)。依照《中華人
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同4
合同編號：________
出賣(mài)人（甲方）：________
買(mǎi)受人（乙方）：________
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜，訂立本合同。
第一條汽車(chē)名稱(chēng)、數量及價(jià)款汽車(chē)品牌型號生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)地發(fā)動(dòng)機號合格證號，車(chē)架號海關(guān)單號商檢單號配置（標準配置/選用配置）車(chē)身顏色內飾顏色單價(jià)（人民幣）
數量：________
總價(jià)（人民幣）：________
備注：________
第二條定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車(chē)款的_______%（此比例不得超過(guò)全車(chē)款的20%），甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。乙方違約導致合同解除的，無(wú)權要求返還定金；甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計人民幣____________元，大寫(xiě)_________________元。
2、分期付款方式：
簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計人民幣__________元，大寫(xiě)___________元。
___年___月___日前支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計人民幣__________元，大寫(xiě)___________元。
___年___月___日前支付最后一期車(chē)價(jià)款，計人民幣__________元，大寫(xiě)___________元。
3、汽車(chē)消費貸款方式：首付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應當向甲方承擔違約責任。
�。�1）乙方未能在以上規定時(shí)間內與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實(shí)際發(fā)放貸款為準）。
�。�2）乙方未能在以上規定時(shí)間內足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式：簽署本合同時(shí)，支付預付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元，_________ 時(shí)一次性付清余款。
第四條質(zhì)量
1、甲方向乙方出售的車(chē)輛，質(zhì)量必須符合國家汽車(chē)產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠(chǎng)檢驗標準，達到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標符合車(chē)輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車(chē)，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車(chē)輛質(zhì)量認定有爭議的，以國家汽車(chē)質(zhì)量監督檢驗部門(mén)的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為處理爭議的依據。
第五條交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗收方式
1、交車(chē)時(shí)間：_______年____月____日前。
2、交車(chē)方式：乙方自提□；甲方送車(chē)上門(mén)□；貨交承運人□。
3、交車(chē)地點(diǎn)：______________________________。
4、交車(chē)時(shí)里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車(chē)輛時(shí)須同時(shí)提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國產(chǎn)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單；
�。�3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊；
�。�4）車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊（中文）；
�。�5）隨車(chē)工具及備件清單。
6、車(chē)輛交接時(shí)當場(chǎng)驗收，乙方應對所購車(chē)輛外觀(guān)和基本使用功能等進(jìn)行認真檢查、確認。如對外觀(guān)有異議，應當場(chǎng)向甲方提出。
7、甲方將汽車(chē)交由乙方實(shí)際支配下并向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件時(shí)，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)（見(jiàn)附件），即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的風(fēng)險責任由甲方轉移至乙方。
第六條不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書(shū)面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條售后服務(wù)的約定
1、車(chē)輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠(chǎng)商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車(chē)輛出現質(zhì)量問(wèn)題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠(chǎng)商認定的維修保養網(wǎng)點(diǎn)，由乙方自行選擇。
在上述保修期內車(chē)輛出現質(zhì)量問(wèn)題或需要保養，乙方應在生產(chǎn)廠(chǎng)商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養。
3、乙方使用汽車(chē)前應仔細閱讀說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內車(chē)輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質(zhì)量問(wèn)題，或者到生產(chǎn)廠(chǎng)商認定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方自行承擔后果。
4、如生產(chǎn)廠(chǎng)商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養手冊的內容與國家有關(guān)法律法規相抵觸，按國家法律法規執行。
5、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
6、生產(chǎn)廠(chǎng)商的保修條款比本合同的'約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠(chǎng)商的規定執行。
第八條違約責任
1、甲方不按時(shí)交付車(chē)輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車(chē)款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車(chē)不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標準，乙方有權要求甲方承擔無(wú)償修復、補償損失或減少價(jià)款的違約責任。
3、經(jīng)國家授權的汽車(chē)檢驗機構鑒定，乙方所購汽車(chē)確實(shí)存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無(wú)過(guò)錯，乙方有權向生產(chǎn)廠(chǎng)主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車(chē)有缺陷或存在其他特殊的使用要求時(shí)，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。
第九條其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過(guò)程中需變更的事宜，雙方應通過(guò)訂立補充條款或補充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條解決爭議的方法
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會(huì )等部門(mén)申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣 ___仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┫騙________人民法院提起訴訟。
甲方：（簽章）________
乙方：（簽章）________
地址：________
地址：________
證照名稱(chēng)：________
證照名稱(chēng)：________
證照號碼：________
證照號碼：________
法定代表人：________________
法定代表人：________
委托代理人：________
委托代理人：________
聯(lián)系電話(huà)：________
聯(lián)系電話(huà)：________
傳真：________
傳真：________
郵政編碼：________
郵政編碼：________
簽訂時(shí)間：________
簽訂時(shí)間：________
簽訂地點(diǎn)：________
簽訂地點(diǎn)：________
附件一
車(chē)輛交接書(shū)
_______年_____月_____ 日_____時(shí)，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車(chē)進(jìn)行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌及型號規格為：___________________________________
乙方經(jīng)過(guò)驗收，認為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同約定（發(fā)動(dòng)機號：_________車(chē)架號：___________），同意接受。
2、隨車(chē)文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票□
�。�2）合格證□
�。�3）說(shuō)明書(shū)□
�。�4）保修卡□
�。�5）海關(guān)證□
�。�6）商檢證□
�。�7）進(jìn)口車(chē)關(guān)單□
�。�8）進(jìn)口車(chē)商檢單□
�。�9）其他：________________
3、下列車(chē)輛項目完好無(wú)損、運轉正常打“√”。
外觀(guān)_______，發(fā)動(dòng)機運轉_______，其它_______
4、里程表顯示數：_____________公里
5、其他交接事項：本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章：________
日期：________
乙方簽章：________
日期：________
附件二
委托服務(wù)協(xié)議書(shū)
委托人（乙方）：________
受托人（甲方）：________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：
一、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
�。�1）代辦拍牌□
�。�2）代辦按揭□
�。�3）代辦保險□
�。�4）代辦上牌□
�。�5）代辦裝潢□
�。�6）代辦其他項目：
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫(xiě)_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費）合計__________元，大寫(xiě)_______________________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦上牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險，
�。�1）保險公司所在地及名稱(chēng)：____________________________________________
�。�2）保險期限：一年□二年□三年□
�。�3）第三者責任險，費用：_________________元。
�。�4）車(chē)輛損失險，費用：___________________元。
�。�5）其他險種名稱(chēng)及費用：_________________元。
�。�6）以上保險費用合計：__________________元。
�。�7）雙方特別約定：
乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動(dòng)車(chē)輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車(chē)輛損失險。保險合同應當書(shū)面專(zhuān)門(mén)約定以下內容：發(fā)生保險事故時(shí)若保險車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4。代辦上牌，費用概算如下：
養路費____________元，車(chē)船稅_________元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。
5。代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。
6。辦其他項目______________________，費用_______________元。
7。所有辦理有關(guān)法定手續所需費用及政府部門(mén)規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。
四、上述費用采取下列第______種方式支付：
1、乙方預付。
2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：_________年_______月_______日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應當隨車(chē)移交如下材料：
�。�1）購置稅憑證
�。�2）養路費憑證
�。�3）機動(dòng)車(chē)保險單
�。�4）行駛證
�。�5）車(chē)船稅憑證
�。�6）車(chē)輛牌照號碼：
七、違約責任
1、甲方在代辦服務(wù)過(guò)程中造成車(chē)輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時(shí)全面落實(shí)的，應當免除甲方的責任。
2、乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實(shí)際經(jīng)濟損失。
3、除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時(shí)改變辦公時(shí)間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內將完成委托的上牌車(chē)輛交付乙方，乙方有權按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過(guò)30天，甲方應按全部車(chē)價(jià)款%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續履行。
4、因乙方不能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項按約完成的，則交車(chē)期得以順延。
甲方簽章：________
日期：________________
乙方簽章：________
日期：________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同5
賣(mài)方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
買(mǎi)方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。
甲、乙雙方通過(guò)平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車(chē)出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：
一、出售車(chē)輛車(chē)型：所售車(chē)輛車(chē)型：東風(fēng)金霸貨車(chē)，發(fā)動(dòng)機號 。
二、所售車(chē)輛作價(jià)及付款方式：所售車(chē)輛作價(jià) 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據《中華人民共和國道路安全實(shí)施細則》有關(guān)條款之規定，車(chē)輛所有權發(fā)生變化，需辦理過(guò)戶(hù)登記。如辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)手續，一切費用由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日以前的相關(guān)稅費由甲方承擔，自XXXX年XX月XX日以后的相關(guān)稅費由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日起車(chē)輛如發(fā)生事故，一切責任由乙方承擔賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時(shí)在見(jiàn)證人面前將車(chē)輛一切手續交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。
六、合同一式三份，雙方各執一份，見(jiàn)證單位一份。
甲方： 乙方：
見(jiàn)證單位：XXXXXXX法律事務(wù)所
XXXX年XX月XX日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同6
合同編號：
出賣(mài)人(甲方)：
買(mǎi)受人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜，訂立本合同。
第一條 汽車(chē)名稱(chēng)、數量及價(jià)款
汽車(chē)品牌 型號
生產(chǎn)廠(chǎng)商 產(chǎn)地
發(fā)動(dòng)機號 合格證號
車(chē)架號 海關(guān)單號
商檢單號 配置(標準配置/選用配置)
車(chē)身顏色 內飾顏色
單價(jià)(人民幣)
數量
總價(jià)(人民幣)
備注
第二條 定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車(chē)款的_______%(此比例不得超過(guò)全車(chē)款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。乙方違約導致合同解除的，無(wú)權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計人民幣____________ 元，大寫(xiě)_________________ 元。
2、分期付款方式：
簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計人民幣__________元，大寫(xiě)___________元。
___年___月___日前支付全部車(chē)價(jià)款的___%，計人民幣__________元，大寫(xiě)___________元。
___年___月___日前支付最后一期車(chē)價(jià)款，計人民幣__________元，大寫(xiě)___________元。
3、汽車(chē)消費貸款方式：首付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時(shí)間內與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實(shí)際發(fā)放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時(shí)間內足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式：簽署本合同時(shí)，支付預付款__________元，大寫(xiě)___________元，余款___________元，大寫(xiě)___________元，_________ 時(shí)一次性付清余款。
第四條 質(zhì)量
1、甲方向乙方出售的車(chē)輛，質(zhì)量必須符合國家汽車(chē)產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠(chǎng)檢驗標準，達到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標符合車(chē)輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車(chē)，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車(chē)輛質(zhì)量認定有爭議的，以國家汽車(chē)質(zhì)量監督檢驗部門(mén)的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為處理爭議的依據。
第五條 交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗收方式
1、交車(chē)時(shí)間：_______ 年____月____日前。
2、交車(chē)方式：乙方自提□;甲方送車(chē)上門(mén)□;貨交承運人□。
3、交車(chē)地點(diǎn)：______________________________。
4、交車(chē)時(shí)里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車(chē)輛時(shí)須同時(shí)提供：
(1)銷(xiāo)售發(fā)票;(2) (國產(chǎn))車(chē)輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單;(3) 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊;(4) 車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊(中文);(5) 隨車(chē)工具及備件清單。
6、車(chē)輛交接時(shí)當場(chǎng)驗收，乙方應對所購車(chē)輛外觀(guān)和基本使用功能等進(jìn)行認真檢查、確認。如對外觀(guān)有異議，應當場(chǎng)向甲方提出。
7、甲方將汽車(chē)交由乙方實(shí)際支配下并向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件時(shí)，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)(見(jiàn)附件)，即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的風(fēng)險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的.，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書(shū)面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 售后服務(wù)的約定
1、車(chē)輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠(chǎng)商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車(chē)輛出現質(zhì)量問(wèn)題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠(chǎng)商認定的維修保養網(wǎng)點(diǎn)，由乙方自行選擇。
在上述保修期內車(chē)輛出現質(zhì)量問(wèn)題或需要保養，乙方應在生產(chǎn)廠(chǎng)商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養。
3、乙方使用汽車(chē)前應仔細閱讀說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內車(chē)輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質(zhì)量問(wèn)題，或者到生產(chǎn)廠(chǎng)商認定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方自行承擔后果。
4、如生產(chǎn)廠(chǎng)商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養手冊的內容與國家有關(guān)法律法規相抵觸，按國家法律法規執行。
5、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
6、生產(chǎn)廠(chǎng)商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠(chǎng)商的規定執行。
第八條 違約責任
1、甲方不按時(shí)交付車(chē)輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車(chē)款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車(chē)不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標準，乙方有權要求甲方承擔無(wú)償修復、補償損失或減少價(jià)款的違約責任。
3、經(jīng)國家授權的汽車(chē)檢驗機構鑒定，乙方所購汽車(chē)確實(shí)存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無(wú)過(guò)錯，乙方有權向生產(chǎn)廠(chǎng)主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車(chē)有缺陷或存在其他特殊的使用要求時(shí)，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。
第九條 其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過(guò)程中需變更的事宜，雙方應通過(guò)訂立補充條款或補充協(xié)議進(jìn)行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會(huì )等部門(mén)申請調解解決;協(xié)商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：
(一)提交_ ___仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
地址： 地址：
證照名稱(chēng)： 證照名稱(chēng)：
證照號碼： 證照號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時(shí)間： 簽訂時(shí)間：
簽訂地點(diǎn)： 簽訂地點(diǎn)：
附件一
車(chē)輛交接書(shū)
_______ 年_____ 月_____ 日_____時(shí)，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車(chē)進(jìn)行驗收與交接，雙方確認：
1. 甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌及型號規格為：___________________________________
乙方經(jīng)過(guò)驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同約定(發(fā)動(dòng)機號：_________車(chē)架號：___________)，同意接受。
2. 隨車(chē)文件清單如下(打√)：
(1)發(fā)票□ (2)合格證□ (3)說(shuō)明書(shū)□ (4)保修卡□ (5)海關(guān)證□
(6)商檢證□ (7)進(jìn)口車(chē)關(guān)單□ (8)進(jìn)口車(chē)商檢單□ (9)其他：________________
3. 下列車(chē)輛項目完好無(wú)損、運轉正常打“√”。
外觀(guān)_______，發(fā)動(dòng)機運轉_______，其它_______
4. 里程表顯示數：_____________公里
5. 其他交接事項：本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
附件二
委托服務(wù)協(xié)議書(shū)
委托人(乙方)：
受托人(甲方)：
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：
一 、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√)：
(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：
二 、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫(xiě)_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費)合計__________元，大寫(xiě)_______________________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦上牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險，
(1)保險公司所在地及名稱(chēng)：____________________________________________
(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□
(3)第三者責任險，費用：_________________元。
(4)車(chē)輛損失險，費用：___________________元。
(5)其他險種名稱(chēng)及費用：_________________元。
(6)以上保險費用合計：__________________元。
(7)雙方特別約定：
乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動(dòng)車(chē)輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車(chē)輛損失險。保險合同應當書(shū)面專(zhuān)門(mén)約定以下內容：發(fā)生保險事故時(shí)若保險車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4.代辦上牌，費用概算如下：
養路費____________ 元，車(chē)船稅_________ 元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。
5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。
6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。
7. 所有辦理有關(guān)法定手續所需費用及政府部門(mén)規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。
四、上述費用采取下列第______種方式支付：
1.乙方預付。 2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應當隨車(chē)移交如下材料：
(1)購置稅憑證(2)養路費憑證(3)機動(dòng)車(chē)保險單(4)行駛證(5)車(chē)船稅憑證(6)車(chē)輛牌照號碼：
七 、違約責任
1.甲方在代辦服務(wù)過(guò)程中造成車(chē)輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時(shí)全面落實(shí)的，應當免除甲方的責任。
2.乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實(shí)際經(jīng)濟損失。
3.除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時(shí)改變辦公時(shí)間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內將完成委托的上牌車(chē)輛交付乙方，乙方有權按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過(guò)30天，甲方應按全部車(chē)價(jià)款 %向乙方支付違約金，協(xié)議繼續履行。
4.因乙方不能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項按約完成的，則交車(chē)期得以順延。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同7
分配單號：__________共_____頁(yè)第____頁(yè)合同號：（）字____________號簽訂地點(diǎn)：___________________________
買(mǎi)受人
出賣(mài)人
買(mǎi)受人
收貨人
付款人
單位名稱(chēng)
法定代表人
聯(lián)系人
法定代表
聯(lián)系人
聯(lián)系人
聯(lián)系人
郵政編碼
電掛
郵政編碼
電掛
電掛
電掛
通訊地址
通訊地址
開(kāi)戶(hù)行
電話(huà)
帳號
電話(huà)
開(kāi)戶(hù)行
銀行帳號
付款方式
付款期限
中轉、聯(lián)運(港)
序號
型號
產(chǎn)品名稱(chēng)及規格
代碼
數量(輛)
單價(jià)(元)
總金額(元)
交貨進(jìn)度
交貨方式
代運到站
驗交貨地點(diǎn)
一季
二季
三季
四季
其??他??條??款一、結算方式：1．買(mǎi)受人自提車(chē)及公路代運，按交貨期款到后發(fā)車(chē)。2．出賣(mài)人代運，以出賣(mài)人委托鐵路起運日為交貨期、貨款及運雜費等發(fā)車(chē)后買(mǎi)受人方辦理托收承付。二、出賣(mài)人為買(mǎi)賣(mài)人代運和代押運的`汽車(chē)，出賣(mài)人除向需方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠(chǎng)內吊裝費和押運費______元/輛。三、產(chǎn)品質(zhì)量：按出賣(mài)人規定的出廠(chǎng)檢驗標準，如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，按出賣(mài)人有關(guān)規定實(shí)行“三包”。四、單價(jià)內不含車(chē)輛購置附加費。五、違約責任：出賣(mài)人逾期交貨（鐵路運輸等不可抗拒原因除外）應向買(mǎi)受人付違約金____元/輛。買(mǎi)受人方逾期提貨，按到期合同貨款的_____%向出賣(mài)人方付違約金元/輛，并付____%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需要改或終止，應經(jīng)雙方協(xié)商一致簽具修訂或撤消的協(xié)議書(shū)。因故要求合同變更，應在交貨期前45天以函（電）向對方協(xié)商。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，不能達成一致意見(jiàn)時(shí)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條款規定執行。
六、本合同正本一式兩份，雙方各執一份，其余為副本（副本三份）。
七、其他約定事項：____________________
買(mǎi)受人簽字：______________________出賣(mài)人簽字：______________________簽訂日期：_______年______月_____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同8
出賣(mài)方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
擔保方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
乙方采取分期付款的形式向甲方購車(chē)，丙方為其提供擔保，為此，甲、乙、丙三方遵循法律、法規，訂立本合同。
一、汽車(chē)型號、數量及附件
1、甲方根據乙方的指定，提供解放牌， 車(chē)型，發(fā)動(dòng)機號為： ，底盤(pán)號為： ，合格證號為： 的汽車(chē)壹輛。
2、甲方為乙方安裝一套汽車(chē)G裝置，作為該車(chē)輛的必備部分;同時(shí)為乙方統一配備專(zhuān)門(mén)的手機卡號(手機卡號為：13 )，作為乙方與甲方聯(lián)系之用，所需費用由乙方承擔
二、汽車(chē)價(jià)格和付款方式
1、汽車(chē)價(jià)格： 汽車(chē)總價(jià)為人民幣(大寫(xiě)) 拾 萬(wàn) 仠佰拾元，(小寫(xiě))： 元，以上價(jià)格僅為南昌提貨價(jià)，并不含車(chē)輛購罝費，申領(lǐng)牌照等費用。
2、付款方式：采取分期付款的方式。
�、偈灼诟犊睿阂曳教彳�(chē)之前，一次性向甲方支付汽車(chē)總價(jià)的 %，即人民幣(大寫(xiě)) 拾 萬(wàn) 仠佰元整，(小寫(xiě))： 元。
�、诤罄m付款：余款自________年____月____日至________年____月____日止，分 個(gè)月分期支付，即于每月____日前交 元至甲方。
3、由于乙方所占資金，系借貸而來(lái)，按照等價(jià)有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。
4、全套G裝置元，以后每月使用費80元;手機卡號100元，以后使用費用按實(shí)際結算;以上費用均由乙方承擔。
三、車(chē)輛上牌 乙方所購之車(chē)，委托甲方辦理申領(lǐng)牌照，所發(fā)生費用由乙方承擔。
四、質(zhì)量維修 1.甲方向乙方銷(xiāo)售的車(chē)輛，其質(zhì)量必須達到生產(chǎn)廠(chǎng)家執行的企業(yè)標準和國家標準。
2、乙方提車(chē)時(shí)，應對所購車(chē)輛進(jìn)行認真驗收，對其功能，外觀(guān)等各方面進(jìn)行認真檢查、確認，直到認為符合質(zhì)量要求方可提貨。
3、乙方所購車(chē)輛的售后服務(wù)，按照XX集團售后標準，由XX集團各服務(wù)站負責解決，乙方不得以此為由拒付車(chē)款。
4、甲方向乙方提供的附件G裝置或手機卡號，負責乙方能正常使用，乙方在使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，由甲方負責修理或更換，所需費用由乙方承擔。
五、乙方在下列程序完成后提車(chē)
1、乙方攜帶本人、配偶、丙方身份證及戶(hù)口本復印件(復印件須由甲方與原件核對)或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、夫妻關(guān)系證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實(shí)性并經(jīng)核實(shí)后，甲乙方丙三方簽訂合同，乙方簽署有關(guān)法律文書(shū)。
3、乙方付清首期車(chē)款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、甲方代辦車(chē)輛上牌手續、車(chē)輛營(yíng)運手續、車(chē)輛保險手續等后，乙方填寫(xiě)驗車(chē)單，方可提車(chē)。
5、車(chē)輛上牌所有的移動(dòng)，包括定制車(chē)箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風(fēng)險責任(含交通事故)，由乙方承擔。
六、擔保 為確保乙方履行本合同規定之義務(wù)，雙方約定采取如下()種擔保形式：
1、保證：乙方特請丙方為其提供連帶保證。保證范圍為乙方尚欠購車(chē)款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的有關(guān)法律費用(含律師代理費)。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后________年。
2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的 財產(chǎn)為乙方債務(wù)提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時(shí)支付購車(chē)款和各種稅費時(shí)，甲方有權以該財產(chǎn)折價(jià)或拍賣(mài)、變賣(mài)該財產(chǎn)的.價(jià)款優(yōu)先受償。抵押范圍乙方欠購車(chē)款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的有關(guān)法律費用(含律師代理費)。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。
七、車(chē)輛所有權歸屬和所有權的轉移
1、分期付款期間，乙方未全部付清購車(chē)款和其他稅費前，甲方保留車(chē)輛的所有權，所購車(chē)輛必須登記在甲方名下，乙方享有占有、使用、和收益的權利。
2、乙方按合同付清全部車(chē)款和其他有關(guān)稅費后，車(chē)輛的所有權歸乙方所有，乙方應當將車(chē)輛過(guò)戶(hù)至乙方或乙方指定的單位或個(gè)人，所需費用由乙方承擔。
3、在乙方辦理過(guò)戶(hù)手續后，如G裝置和手機卡號完好無(wú)損，則由甲方按1000元的價(jià)格回收。
八、車(chē)輛的保險 分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車(chē)輛必須按照國家規定投保第三者強制險，50萬(wàn)元第三者商業(yè)險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車(chē)輛保險入戶(hù)時(shí)統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
九、車(chē)輛的轉讓 在分期付款期間內，由于特殊原因乙方需轉讓所購車(chē)輛，應事先征得甲方書(shū)面同意，并辦理相關(guān)手續，同時(shí)，甲方在同等條件下有優(yōu)先購買(mǎi)權。
十、車(chē)輛營(yíng)運手續 分期付款期間所購車(chē)輛必須登記在甲方名下，由于現行的車(chē)輛管理體制和車(chē)輛營(yíng)運體制，各種營(yíng)運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車(chē)輛的營(yíng)運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。 十
一、甲方的權利和義務(wù)
1、分期付款購車(chē)期間，由于乙方未付清全部車(chē)款及其他稅費，汽車(chē)所有權屬甲方。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產(chǎn)無(wú)關(guān)。
2、乙方有下列情況之一的，甲方有權無(wú)須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車(chē)及有關(guān)證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車(chē)輛滿(mǎn)十五天后乙方還不能支付所欠車(chē)款和各種稅費時(shí)，甲方有權按評估價(jià)出售或向法院起訴要求法院依法拍賣(mài)汽車(chē)，所得價(jià)款用于償付乙方所欠甲方車(chē)款、各種稅費(含收回車(chē)輛后發(fā)生的稅費)和由此支出的所有費用(含律師代理費)。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
(1)利用車(chē)輛從事違法活動(dòng);
(2)拖欠款項(含車(chē)款和其他應付稅費)累計達二萬(wàn)元或累計達二個(gè)月應付車(chē)款金額的;
(3)未按本合同約定投保第三者強制險和50萬(wàn)元第三者商業(yè)險的;
(4)敗壞甲方聲譽(yù)，情節嚴重的(如營(yíng)運中騙貨、偷貨等);
(5)未經(jīng)甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞G裝置的;
(6)未經(jīng)甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無(wú)法正常聯(lián)系的;
(7)未經(jīng)甲方同意，擅自將車(chē)輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為;
(8)乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
(9)車(chē)輛被運輸管理部門(mén)取消營(yíng)運資格或乙方被車(chē)輛管理部門(mén)取消駕駛資格;
3、甲方有義務(wù)，特別是車(chē)輛遭搶、盜、騙時(shí)，利用G提供服務(wù)。
4、G裝置安裝后，甲方有義務(wù)派員對乙方進(jìn)行G使用進(jìn)行培訓。
5、甲方雖名為物流公司，但與乙方僅發(fā)生汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，沒(méi)有義務(wù)為乙方提供貨運業(yè)務(wù)。 十
二、乙方的權利和義務(wù)
1、乙方享有汽車(chē)的占有、使用、收益的權利。乙方向甲方支付首期車(chē)款及相關(guān)費用后，即獲得汽車(chē)的39;占有權、使用權和收益權。
2、乙方依法及按本合同規定經(jīng)營(yíng)、使用汽車(chē)、不受甲方的干預。
3、乙方不得以任何形式拆除或改變、破壞G裝置、變更手機卡號或停止使用此手機卡;G裝置或手機卡號出現故障時(shí)，乙方應在48小時(shí)之內通知甲方。
4、汽車(chē)營(yíng)運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車(chē)期間，車(chē)輛的保養、維修費用和營(yíng)運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車(chē)期間，因乙方使用汽車(chē)發(fā)生意外事故致使車(chē)輛對第三人造成人身傷亡和財產(chǎn)損失的，由乙方承擔法律和經(jīng)濟的責任，與甲方無(wú)關(guān)。但乙方應及時(shí)報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。
6、乙方使用汽車(chē)在營(yíng)運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問(wèn)題，由乙方承擔有關(guān)法律和經(jīng)濟的責任，與甲方無(wú)關(guān)。
7、車(chē)輛交付乙方后，車(chē)輛的滅失、毀損或等風(fēng)險責任由乙方承擔。
十三、違約責任
1、甲方的違約責任：
(1)、甲方提供的汽車(chē)品牌、型號、質(zhì)量不符合合同規定的要求，乙方有權拒收，甲方除應提供符合合同約定的車(chē)輛外，還應承擔逾期交貨的違約責任，并承擔乙方因此而多付的費用。
(2)、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務(wù)，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任： 乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車(chē)款的，除應及時(shí)補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時(shí)還須承擔甲方因追索債務(wù)而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣(mài)費等。乙方拖欠車(chē)款累計達二萬(wàn)元以上或累計達二個(gè)月應付車(chē)款金額的，甲方有權按本合同第十一條第二項之規定辦理。
十四、甲方權利的轉讓和車(chē)輛的抵押 甲方在分期付款期間有權將本合同項下的權利全部或部分轉讓給第三方;在不影響乙方使用車(chē)輛、不影響乙方行使本合同項下權利的前提下，有權將該車(chē)輛作抵押。
十五、爭議的解決 甲、乙雙方在執行本合同時(shí)發(fā)生爭議時(shí)，應本著(zhù)平等、友好、誠信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
十六、其它
1、本合同未盡事宜，雙方可訂立補充合同，補充合同與本合同有同等的法律效力。
2、本合同壹式二份，甲,、乙雙方各執壹份。
3、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方：江西XX公司
乙方： 法定代表人： 身份證號： 委托代理人： 住所： 電話(huà)：手機： 傳 真：
丙 方：丙 方： 身份證號：法定代表人： 住 址：委托代理人： 手 機：電話(huà)：
簽訂時(shí)間：________年____月____日 簽約地點(diǎn)
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同9
附件一車(chē)輛交接書(shū)年月日，甲、乙雙方在對進(jìn)行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的汽車(chē)品牌及型號規格為：乙方經(jīng)過(guò)驗收，認為符合雙方年月日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同約定（發(fā)動(dòng)機號：車(chē)架號：），同意接受。
2、乙方已付清全部車(chē)價(jià)款計人民幣元，大寫(xiě)。
甲方已開(kāi)具發(fā)票給乙方。發(fā)票號為：。
3、隨車(chē)文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票
�。�2）合格證（3）說(shuō)明書(shū)
�。�4）保修卡（5）海關(guān)證
�。�6）商檢證（7）其他：
4、下列車(chē)輛項目完好無(wú)損、運轉正常打”√”，反之打”×”。
5、里程表顯示數：公里
6、其他交接事項：本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽字或蓋章：乙方簽字或蓋章：
日期：日期：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人(甲方)：付汝強、男、漢族、
身份證號：6523251
現住新疆奇臺縣步行街天山旅館，電話(huà)
受買(mǎi)人(乙方)：殷建峰，男、漢族、
身份證號：6523253
現住奇臺縣陽(yáng)光裕景，電話(huà)
上例協(xié)議人自愿協(xié)商，甲方將自己所有的新疆遠方公司奇臺至老奇臺班線(xiàn)車(chē)，車(chē)牌號：新BB4383，
一、甲方于20x年3月27日將該車(chē)交付乙方，即買(mǎi)賣(mài)成立。雙方交接車(chē)時(shí)當場(chǎng)對車(chē)檢查，對車(chē)質(zhì)量都無(wú)異議，自交付乙方后再出現車(chē)質(zhì)量問(wèn)題甲方不承擔責任。
二、該車(chē)自本日交付乙方以前發(fā)生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的'人身、財產(chǎn)損害或電子違章等事故記錄，全部由甲方承擔，自本車(chē)交付乙方后(即：20x年3月27日)發(fā)生交通事故，造成第三人或自己人身、財產(chǎn)損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔。
三、本車(chē)輛雙方約定總價(jià)款240000元(貳拾肆萬(wàn)元)，本合同簽字時(shí)當場(chǎng)付110000元(壹拾壹萬(wàn)元)，剩余130000(壹拾叁萬(wàn)元)于公司過(guò)戶(hù)完成后當場(chǎng)付清。
四、在公司的過(guò)戶(hù)費用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔，如超過(guò)5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔。
五、關(guān)于國家對客運車(chē)即本車(chē)燃油補貼20x年1月1日以前歸甲方所有，20x年1月1日以后歸乙方所有。
六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20x0元(貳萬(wàn)元)。
七、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，一式兩份甲乙雙方各執一份。 甲方： 電話(huà)：
乙方： 電話(huà)：
20x年3月27日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同11
甲方（賣(mài)車(chē)方）：__身份證號：__
現住址：__
乙方（買(mǎi)車(chē)方）：__身份證號：__
現住址：__
甲乙方經(jīng)過(guò)協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、甲方將牌號為：__________，發(fā)動(dòng)機號________，車(chē)架號為_(kāi)_________。_____年_______顏色車(chē)。________牌機動(dòng)車(chē)以現金_____________________元的價(jià)格賣(mài)給乙方。
2、甲方保證此車(chē)手續真實(shí)有效（有檔案），來(lái)源正確，無(wú)交通事故及經(jīng)濟（產(chǎn)權、債務(wù)、低債）等糾紛，甲方保證此車(chē)能夠正常過(guò)戶(hù)。
3、該車(chē)在_____年____月____日以前的`一切事由甲方負責，在_____年____月____日以后的一切事由乙方負責。
4、此協(xié)議在乙方對車(chē)和車(chē)況認可后雙方簽字后，協(xié)議生效，并具有法律效力。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
5、其它備注：
甲方簽字：__聯(lián)系電話(huà)：__
乙方簽字：__聯(lián)系電話(huà)：__
甲方收車(chē)款萬(wàn)仟佰拾元整
收款人簽字：__
__年__月__日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同12
甲方（出賣(mài)人）：_________
住所：_________郵編：_________
營(yíng)業(yè)執照號碼：_________
法定代表人：_________電話(huà)：_________
委托代理人：_________電話(huà)：_________
乙方（買(mǎi)受人）：_________
住所（址）：_________郵編：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
證件類(lèi)型：身份證口護照口永久居留證口
證件號碼：_________
委托代理人：_________身份證號碼：_________
住所（址）：_________聯(lián)系電話(huà)：_________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)事宜，訂立本合同。
第一條 標的物
汽車(chē)品牌及型號規格：_________
生產(chǎn)廠(chǎng)名稱(chēng)：_________出廠(chǎng)時(shí)間：_________
首選顏色：_________次選顏色：_________
第二條 數量與價(jià)款
車(chē)輛單價(jià)：_________元，大寫(xiě)_________。
數量：_________臺。
車(chē)輛總價(jià)：_________元，大寫(xiě)_________。
運費：_________元，由_________方承擔。
出庫費：_________元，由_________方承擔。
車(chē)輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書(shū)（附件二）。
第三條 付款方式
乙方在簽定合同時(shí)即付定金：_________元，在結算時(shí)沖抵車(chē)款。
乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1．一次性付款方式：簽署本合同之日起_________日內，支付全部車(chē)價(jià)款，計人民幣_________元，大寫(xiě)_________。
2．汽車(chē)消費貸款方式：簽署本合同之日起_________日內，首付全部車(chē)價(jià)款的_________%，計人民幣_________元，大寫(xiě)_________。余款計人民幣_________元，大寫(xiě)_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過(guò)金融機構辦理汽車(chē)消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應當向甲方承擔違約責任。
�。�1）乙方未能在以上規定時(shí)間內向金融機構辦妥有關(guān)汽車(chē)消費貸款事宜（以實(shí)際發(fā)放貸款為準）。
�。�2）乙方未能在以上規定時(shí)間內足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補足支付。
3．分期付款方式：
�。�1）簽署本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款的_________%，計人民幣_________元，大寫(xiě)_________。
�。�2）_________年_________月_________日前支付全部車(chē)價(jià)款的_________%，計人民幣_________元，大寫(xiě)_________。
�。�3）_________年_________月_________日前支付最后一期車(chē)價(jià)款，計人民幣_________元，大寫(xiě)_________。
第四條 交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗收方式
1．交車(chē)時(shí)間：_________年_________月_________日前。
2．提車(chē)方式：乙方自提口甲方送車(chē)上門(mén)口
3．交車(chē)地點(diǎn)：_________
4．交車(chē)時(shí)里程表記錄小于：（1）100公里口（2）_________公里口以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數。
5．甲方在向乙方交付車(chē)輛時(shí)須同時(shí)提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票。
�。�2）（國產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單。
�。�3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
�。�4）車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊（中文）。
�。�5）隨車(chē)工具及備件清單。
6．車(chē)輛交接時(shí)當場(chǎng)驗收，乙方應對所購車(chē)輛外觀(guān)和基本使用功能等進(jìn)行認真檢查、確認。如對外觀(guān)有異議，應當場(chǎng)向甲方提出。
7．甲方向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件，雙方簽署車(chē)輛交接書(shū)（附件一），即為該車(chē)輛正式交付。
8．車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的風(fēng)險責任由甲方轉移至乙方。
第五條 不可抗力、不可預測因素
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
附件2：委托服務(wù)協(xié)議書(shū)
委托人（乙方）：_________ 受托人（甲方）：_________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：（1）代辦拍牌口（2）代辦按揭口（3）代辦保險口（4）代辦上牌口（5）代辦裝潢口（6）代辦其他項目：_________
二、委托報酬
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性支付代辦勞務(wù)報酬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費）合計_________元，大寫(xiě)_________。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1．代辦拍牌。費用概算如下：_________。代辦費：_________元。
2．代辦按揭。費用概算如下：_________。代辦費：_________元。
3．代辦保險。
�。�1）保險公司所在地及名稱(chēng)：_________
�。�2）保險期限：一年口二年口三年口
�。�3）第三者責任險，費用概算：_________元。
�。�4）車(chē)輛損失險，費用概算：_________元。
�。�5）其他險種名稱(chēng)及費用概算：_________元。
�。�6）以上保險費用概算合計：_________元。
�。�7）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動(dòng)車(chē)輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車(chē)輛損失險。保險合同應當書(shū)面專(zhuān)門(mén)約定以下內容：發(fā)生保險事故時(shí)若保險車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的`行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4．代辦上牌。費用概算如下：養路費：_________元，車(chē)船稅：_________元，購置稅：_________元，注冊費：_________元，其他：_________元，合計約：_________元。代辦費：_________元。
5．代辦裝潢。裝潢項目及費用概算如下：_________代辦費：_________元。
6．代辦其他項目。費用概算如下：_________代辦費：_________元。
7．所有辦理有關(guān)法定手續所需費用及政府部門(mén)規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結賬。
四、上述費用采取下列第_________種方式支付：
1．乙方預付。
2．甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：_________年_________月_________日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應當隨車(chē)移交如下材料：
�。�1）購置稅憑證
�。�2）養路費憑證
�。�3）機動(dòng)車(chē)保險單
�。�4）行駛證
�。�5）車(chē)船稅憑證
�。�6）車(chē)輛牌照號碼：
七、違約責任
1．甲方在代辦服務(wù)過(guò)程中造成車(chē)輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時(shí)全面落實(shí)的，應當免除甲方的責任。
2．乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實(shí)際經(jīng)濟損失。
3．除不可抗力外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內將完成委托的上牌車(chē)輛交付乙方，乙方有權按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過(guò)30天，甲方應按全部車(chē)價(jià)款_________％向乙方支付違約金，協(xié)議繼續履行。
4．因乙方不能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項按約完成的，則交車(chē)期得以順延。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同13
簽訂時(shí)間：
簽訂地點(diǎn)：
出賣(mài)人（甲方）：
買(mǎi)受人（乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜訂立本合同。
第一條汽車(chē)名稱(chēng)、數量及價(jià)款
汽車(chē)品牌：
型號規格：
生產(chǎn)廠(chǎng)商：
產(chǎn)地：
配置（標準配置/選用配置）：
數量（臺）：
車(chē)身顏色：
首選：
次選：
單價(jià)（人民幣）：
內飾顏色：
首選：
次選：
總價(jià)（人民幣）大寫(xiě)：
備注：
第二條定金
雙方約定：本合同簽訂時(shí)，乙方應向甲方支付定金__________元，大寫(xiě)：____________________。
甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無(wú)權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時(shí)間，如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時(shí)，支付全部車(chē)價(jià)款，計人民幣__________元，大寫(xiě)__________ 。
2、分期付款方式：簽訂本合同時(shí)，_____年_____月_____日前，支付全部車(chē)價(jià)款的_____%，計人民幣__________元，大寫(xiě)__________元。
年月日前，支付全部車(chē)價(jià)款的__________%，計人民幣_____元，大寫(xiě)_____元。
年月日前，支付余款，計人民幣_____元，大寫(xiě)_____元。
3、貸款方式：見(jiàn)《貸款合同》。
第四條質(zhì)量
1、甲方出售的車(chē)輛，質(zhì)量應符合國家關(guān)于汽車(chē)產(chǎn)品的強制性標準，沒(méi)有強制性標準的，應符合保障人身財產(chǎn)安全的要求，并達到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標，符合車(chē)輛落籍地有關(guān)部門(mén)關(guān)于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車(chē)輛，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測，可以上牌行駛的汽車(chē)。
3、雙方對車(chē)輛是否存在質(zhì)量問(wèn)題有爭議的，依據法律法規或者直觀(guān)觀(guān)察等日常生活經(jīng)驗能夠直接確認的事實(shí)，可以直接作為判定問(wèn)題的依據；需要進(jìn)行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車(chē)檢驗機構出具的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經(jīng)鑒定無(wú)法明確責任的，由雙方分擔。
第五條交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗收方式
1、交車(chē)時(shí)間：_____年_____月_____日前。
2、交車(chē)方式：乙方自提□；甲方送車(chē)上門(mén)□。
3、交車(chē)地點(diǎn)：
4、交車(chē)時(shí)里程表記錄小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數。
5、甲方交付車(chē)輛時(shí)應同時(shí)提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票；（2）（國產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗單；（3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊；（4）車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶(hù)使用手冊（中文）；（5）隨車(chē)工具及備件清單；（6）。
6、甲方應在交車(chē)時(shí)當場(chǎng)演示、檢查車(chē)輛的基本使用功能，如實(shí)回答乙方的提問(wèn)，配合乙方對車(chē)輛進(jìn)行驗收。乙方應對車(chē)輛外觀(guān)和基本使用功能等進(jìn)行認真檢查、確認，如有異議，應當場(chǎng)向甲方提出，由雙方進(jìn)行確認。對于確屬質(zhì)量問(wèn)題的，乙方有權要求更換車(chē)輛；對于車(chē)輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方?jīng)]有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權解除合同。更換車(chē)輛與解除合同的費用由甲方承擔。7、甲方將車(chē)輛交由乙方實(shí)際支配并向乙方交付隨車(chē)文件時(shí)，雙方應簽訂車(chē)輛交接書(shū)（見(jiàn)附件一），即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付時(shí)起，該車(chē)輛的所有權風(fēng)險責任由乙方承擔。
第六條售后服務(wù)
1、車(chē)輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠(chǎng)商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養手冊執行。
2、甲方應提供由生產(chǎn)廠(chǎng)商認定的兩家以上的維修保養網(wǎng)點(diǎn)供乙方選擇。
在保修期內車(chē)輛出現質(zhì)量問(wèn)題或需要保養，乙方應在生產(chǎn)廠(chǎng)商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養。
3、乙方使用車(chē)輛前應仔細閱讀車(chē)輛說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在保修期內車(chē)輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產(chǎn)廠(chǎng)商認定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，甲方不承擔責任。
4、生產(chǎn)廠(chǎng)商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養手冊的內容與國家有關(guān)規定相抵觸的，按國家有關(guān)規定執行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨或車(chē)內空氣質(zhì)量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6、生產(chǎn)廠(chǎng)商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠(chǎng)商的承諾執行。
7、其它條款：
第七條違約責任
1、甲方未按時(shí)交付車(chē)輛的，或因甲方原因導致交付未能實(shí)現的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車(chē)價(jià)款的%支付違約金或適用定金條款。
2、乙方未按約定支付車(chē)價(jià)款的，應依照銀行遲延付款的規定向甲方支付違約金，超過(guò)_____日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車(chē)價(jià)款的%支付違約金或適用定金條款。
3、乙方在使用后發(fā)現車(chē)輛不符合說(shuō)明書(shū)中表明的'質(zhì)量標準，有權要求甲方承擔無(wú)償修復、補償損失或減少價(jià)款的責任。
4、經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車(chē)檢驗機構鑒定，車(chē)輛確實(shí)存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，乙方有權選擇要求甲方或生產(chǎn)廠(chǎng)商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產(chǎn)廠(chǎng)商有過(guò)錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產(chǎn)廠(chǎng)商追償；乙方要求生產(chǎn)廠(chǎng)商賠償的，甲方有協(xié)助乙方的義務(wù)。
5、甲方明知車(chē)輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷(xiāo)售車(chē)輛的，乙方有權要求更換車(chē)輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
6、因車(chē)身超重，尾氣不合格等情況導致乙方無(wú)法上牌照，乙方有權退車(chē)。
7、保修期中，乙方所購車(chē)輛出現質(zhì)量故障，甲方在_____日內未能修復，影響乙方正常使用的，每延期一日應賠償乙方因延誤使用該車(chē)輛造成的損失_____元。
8、一方無(wú)正當理由單方解除合同的，應按__________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時(shí)，應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在10日內提供證明。根據不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據情況可部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
第八條其他約定
未盡事宜，雙方應通過(guò)訂立補充條款或補充協(xié)議進(jìn)行約定。專(zhuān)用車(chē)買(mǎi)賣(mài)可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件均為本合同的組成部分。
其他約定：
第九條解決爭議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會(huì )等部門(mén)申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第_____種方式解決；
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十條生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
地址：
地址：
證照名稱(chēng)：
證照名稱(chēng)：
證照號碼：
證件號碼：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系電話(huà)：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽訂時(shí)間：
簽訂時(shí)間：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂地點(diǎn)：
附件一
合同編號：
車(chē)輛交接書(shū)
出賣(mài)人（甲方）：
買(mǎi)受人（乙方）：
_____年_____月_____日_____時(shí)，甲、乙雙方在_____對_____牌汽車(chē)進(jìn)行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的車(chē)輛品牌及型號規格為：_______________乙方經(jīng)過(guò)驗收，認為該車(chē)輛符合雙方于_____年_____月_____日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同（編號為）的約定（發(fā)動(dòng)機號：_______________車(chē)架號：_______________），同意接受。
2、隨車(chē)文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票□（2）合格證□（3）說(shuō)明書(shū)□（4）保修卡□（5）海關(guān)證□（6）商檢證□（7）進(jìn)口車(chē)關(guān)單□（8）進(jìn)口車(chē)商檢單□（9）其他：__________ 。
3、下列車(chē)輛項目完好無(wú)損、運轉正常打√，不正常的打×，空格內可自行添加項目。
外觀(guān)及漆面
燈光
電動(dòng)天線(xiàn)
內飾
反光鏡
CD
轉向
輪胎及備胎
收放機
制動(dòng)
雨刮器
點(diǎn)煙器
手剎
發(fā)動(dòng)機
鑰匙及遙控器
離合器
空調
千斤頂
排擋
門(mén)窗
隨車(chē)工具
儀表盤(pán)
電動(dòng)天窗
警示牌
4、里程表顯示數：__________公里。
5、其它交接事項 ：
本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之時(shí)起生效。
甲方簽字或蓋章：
乙方簽字或蓋章：
時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分
時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分
附件二：
合同編號：
委托服務(wù)協(xié)議書(shū)
委托人（乙方）：
受托人（甲方）：
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
�。�1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項 。
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協(xié)議時(shí)支付_____元，大寫(xiě)：_______________
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)代辦費），合計__________元，大寫(xiě)_______________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦選牌，代辦費：_____元。
2、代辦按揭，代辦費：_____元。
3、代辦保險：
�。�1）保險公司所在地及名稱(chēng)：
�。�2）保險期限：一年□二年□三年□
�。�3）第三者責任險，費用：_____元。
�。�4）交通事故責任強制險，費用：_____元。
�。�5）車(chē)輛損失險，費用：_____元。
�。�6）其他險種名稱(chēng)及費用：_____。
�。�7）以上保險費用合計：_____元。
�。�8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動(dòng)車(chē)輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車(chē)輛損失險。保險合同應書(shū)面約定以下內容：發(fā)生保險事故時(shí)若保險車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4、代辦上牌，費用概算如下：
養路費_____元，車(chē)船稅_____元，購置稅_____元，注冊費：_____元，其他_____元，合計約_____元。
5、代辦裝潢，裝潢項目_____，費用_____元。
6、代辦其他項目_____，費用_____元。
7、所有辦理有關(guān)法定手續所需費用及政府部門(mén)規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發(fā)票、收據向乙方結帳。
四、上述費用采取下列第_____種方式支付：
1、乙方預付。2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：_____年_____月_____日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應隨車(chē)移交如下材料：
�。�1）購置稅憑證（2）養路費憑證（3）機動(dòng)車(chē)保險單（4）行駛證（5）車(chē)船稅憑證（6）車(chē)輛牌照號碼：__________。
七、違約責任：
1、甲方在辦理委托事項過(guò)程中車(chē)輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協(xié)助乙方索賠。非因甲方過(guò)錯導致車(chē)輛未上相關(guān)保險或保險公司以車(chē)輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實(shí)際損失。
3、除不可抗力或政府有關(guān)部門(mén)的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過(guò)日，甲方應按全部車(chē)價(jià)款_____%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續履行。
4、因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的，本協(xié)議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。
八、解決爭議的方法：同《江蘇省汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同》。
九、其他約定：
甲方簽字或蓋章：
乙方簽字或蓋章：
日期：
日期：
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方（出售方）：
身份證號：
乙方（購買(mǎi)方）：
身份證號：
甲方現有一輛______色______車(chē)。車(chē)牌號________：發(fā)動(dòng)機號______________車(chē)架號碼________________記日期___________乙方已現場(chǎng)核對一致。于________年____月____日_______時(shí)，有償轉讓給乙方，依據《中華人民共和國民法典合同法》及有關(guān)法規的規定，雙方自愿協(xié)商一致簽訂本合同。
一、本車(chē)價(jià)款為人民幣小寫(xiě)________元（大寫(xiě)：__________）成交，甲方向乙方提供一切過(guò)戶(hù)手續后，乙方將車(chē)款一次性付清，過(guò)戶(hù)所需的一切費用由乙方承擔。
二、甲方需對本車(chē)的.真實(shí)性、合法有效性負全部責任，如因來(lái)路不明或被抵壓查封等其它因素給乙方帶來(lái)的直接經(jīng)濟損由甲方承擔。
三、本車(chē)甲方不做任何質(zhì)量保證；由乙方現場(chǎng)鑒定認可購買(mǎi)，成交后雙方不得有任何異議。
四、自簽字成交前與此車(chē)有關(guān)的一切事宜（交通違章；事故債務(wù)糾紛等）由甲方負責。簽字成交后，一切事宜（交通違章；事故；債務(wù)糾紛等）由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
七、如簽字后有一方違約，由法院判決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
公證人（簽字）：
____年____月____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同15
本合同當事人：
賣(mài)車(chē)人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號：
買(mǎi)車(chē)人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律.法規在合法.平等相互信任的基礎上，現甲乙就下列汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)簽訂本合同，承諾共同遵守：
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車(chē)一輛(車(chē)牌號：
發(fā)動(dòng)機號： 車(chē)架號：
及相關(guān)車(chē)輛手續整體(機動(dòng)車(chē)登記證書(shū).行車(chē)證.附加費本.養路費.保險單)出售給乙方.出售價(jià)格為： 元，人民幣大寫(xiě) 為: 元.
本協(xié)議生效后，甲方應保證該車(chē)手續真實(shí)有效，沒(méi)有出租車(chē)史，非盜搶車(chē)輛，能夠正常過(guò)戶(hù)，并且不欠附加費，養路費，同時(shí)甲方應無(wú)條件為乙方提供過(guò)戶(hù)相關(guān)手續，如不能正常過(guò)戶(hù)或和有出租史時(shí)，甲方應無(wú)條件退還乙方所付全部購車(chē)款及賠償乙方相應的經(jīng)濟損失。
上述車(chē)輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費用均由甲方承擔，乙方不付任何責任。以后發(fā)生的'費用和其他事宜由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時(shí)，乙方將購車(chē)款一次性交付甲方，同時(shí)甲方將該車(chē)和相關(guān)手續交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著(zhù)互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
.甲方簽字
電話(huà)
住址
乙方簽字 電話(huà) 住址 年 月 日 時(shí)
【汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
(精選)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同07-14
【精選】汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同03-06
個(gè)人汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同11-27