- 裝修合同 推薦度:
- 店鋪裝修合同 推薦度:
- 私房裝修合同 推薦度:
- 正規裝修合同 推薦度:
- 酒店裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【推薦】裝修合同錦集9篇
隨著(zhù)法律法規不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同出現的次數越來(lái)越多,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編整理的裝修合同10篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝修合同 篇1
甲方:xx有限公司
乙方: , 層 號商鋪經(jīng)營(yíng)者
甲方就乙方對 商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng),根據《北京市商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經(jīng)營(yíng)管理制度》及其它各項規定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場(chǎng)地位于懷柔區商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之 層
號商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 裝修押金
乙方進(jìn)入場(chǎng)地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金XX元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認無(wú)損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后,一個(gè)月后無(wú)息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書(shū)面批復后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過(guò)程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍) 元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場(chǎng)地內設置固定裝置),應經(jīng)甲方事先書(shū)面同意。未經(jīng)書(shū)面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失
。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進(jìn)行改造,或增加照明設施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書(shū)面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線(xiàn)的使用安全及整體美觀(guān)造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營(yíng),否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀(guān),否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。 11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環(huán)保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲 方: 乙 方:
負責人: 負責人:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn): 區 街 單元 室
二、形式結構: 層式 室 廳 廚 衛
三、工程項目
1.四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2.未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式
為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,XX 年 4 月8日至 XX 年 7 月6日內無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費。本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字起生效。(注:以戶(hù)主姓名作為發(fā)包方,又稱(chēng)為甲方;建筑裝飾公司,稱(chēng)為乙方。)
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇3
甲方(屋主):
乙方(施工方):
甲方雇傭乙方裝修甲方位于市區路號小區內號房屋,甲乙雙方應共同遵守以下條款:
一、裝修項目及價(jià)格
(一)水電安裝
水路:包括兩個(gè)衛生間、廚房、陽(yáng)臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。
電路:由甲方指定增設的室內開(kāi)關(guān)、插座以及燈具的安裝。
價(jià)格:水電安裝費用總價(jià)為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個(gè)衛生間、廚房、陽(yáng)臺以及過(guò)道等,單價(jià)為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
2、墻面:兩個(gè)衛生間、廚房、三個(gè)房間飄窗以及廚衛門(mén)窗包封等,單價(jià)為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
3、碰角:所貼墻面直角對接處,單價(jià)為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
4、踢腳線(xiàn):餐廳、客廳以及過(guò)道處等,單價(jià)為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
5、其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開(kāi)槽時(shí),不發(fā)生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門(mén)洞、大門(mén)旁鞋架洞的批灰共元;門(mén)窗包封時(shí)按實(shí)際碰角長(cháng)度計算(即單價(jià)為元/米,含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長(cháng)度約米(以實(shí)際尺寸為準),灶臺面寬0.55-0.6米,混磚結構。單價(jià)為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材,不含主材磚及柜門(mén))。
(四)陽(yáng)臺封窗
陽(yáng)臺封窗采用鋁合金窗,厚度mm的南南鋁材,厚度0.5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價(jià)為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平
三個(gè)房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對找平。單價(jià)為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專(zhuān)業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過(guò)程中,要遵守小區物業(yè)管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過(guò)失和錯誤,造成人身和財產(chǎn)的損失,由乙方自己承擔。
(二)裝修前,乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前,確認材料無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,否則驗收時(shí)所發(fā)現的新生缺陷和質(zhì)量問(wèn)題,由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過(guò)程中必須按標準的工藝和程序進(jìn)行,不得偷工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周?chē)h(huán)境的任何設施,如果造成不可復原的損壞,乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
(四)乙方在保證裝修質(zhì)量的前提下,應保護和節約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失,乙方須賠償。特別是貼磚時(shí)應注意避免耗材過(guò)大,須認真仔細選磚,有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應設法及時(shí)補救裝修缺陷,如不能補救,甲方可以要求返工或賠償,直至達到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購),所使用的原材料須符合國家相關(guān)房屋建筑行業(yè)標準,無(wú)污染。
(七)乙方所提供的水泥為海螺牌,標號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿(mǎn)足甲方安全、放心、正常使用要求,開(kāi)關(guān)插座無(wú)松脫以及線(xiàn)路無(wú)漏電、漏水等現象。
(九)貼磚要求平整、平直、無(wú)空鼓、松動(dòng)、脫落、起翹等現象,接縫(含碰角)大小一致、平直、工整,踢腳線(xiàn)平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全,無(wú)漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全,無(wú)漏雨漏風(fēng)現象,材質(zhì)必須符合國家相關(guān)行業(yè)標準。
三、 施工時(shí)間嚴格控制在上午8:00-12:00、下午14:30-17:30時(shí)段,晚上乙方人員不得在甲方房屋內留宿,以免影響他人正常休息。
四、裝修工期為年月日—年月日,共天。裝修工期不得超過(guò)15天,最長(cháng)允許延期5天。此外每延長(cháng)一天扣工費100元。
五、裝修結束后,甲乙雙方共同現場(chǎng)驗收,不合格處要求及時(shí)返工。
六、未盡事宜或施工過(guò)程中需要增減工程項目、遇到的問(wèn)題雙方共同協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式四份,各執兩份,甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項條款。如果出現違約,雙方應各自承擔因違約所造成的相應經(jīng)濟和法律責任。
甲方:乙方:
裝修合同 篇4
發(fā)包方: 身份證號碼: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方多次商議,答成以下協(xié)議:
一、裝修內容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進(jìn)行設計及施工。其中包括:
。ㄒ唬┮曳綄⒓追皆T(mén)面內貨架拆除搬走,并將所有垃圾(包括施工所產(chǎn)生的垃圾)全部清除;
。ǘ┘追綄﹂T(mén)頭的要求:門(mén)頭加門(mén)柱為全玻璃并加金屬邊框(玻璃顏色由甲方自定:門(mén)頭的面板為蘋(píng)果綠,底板與門(mén)柱為黑色);
。ㄈ┎AчT(mén):推拉式玻璃門(mén)(金屬邊框),玻璃厚度必須是12毫米;
。ㄋ模┑陜鹊蹴敚杭追揭笫鞘喟+乳膠漆,()四周為二級吊頂,含燈帶,中間為灰色玻璃(規格:大約6米6(長(cháng))× 80公分(寬);
。ㄎ澹┑昝嬗幸桓魯,甲方要求使用木工板+乳膠漆,側邊門(mén)為鏡面門(mén);
。┑昝嬷胁坑幸恍《蔚蹴,下方隔斷有兩面背面形象墻須用玻璃或有機玻璃固定,加電路,乙方按甲方的要求施工;
。ㄆ撸╇娐罚旱昝嫠须娐泛退胁牧希ㄈ珉娋(xiàn),插座,開(kāi)關(guān)等)由乙方承擔;
。ò耍┐b修結束,乙方須按甲方要求對新到的貨柜進(jìn)行組裝(包括電路);
二、甲方的權利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋嗬
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;
2、對乙方裝修過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止合同的權利。
三、乙方的權利和義務(wù)
。ㄒ唬┮曳降臋嗬
1、乙方有按時(shí)取得勞動(dòng)報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2、竣工后,甲方在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如由乙方裝修使用的所有玻璃造成的安全事故由乙方負責,與甲方無(wú)關(guān);
四、裝修金額
包工包料的總金額:壹萬(wàn)陸仟圓整(16000.00元)
五、裝修工期
自裝修之日起,工期為10天,如延期一天,罰款1000元
六、分期付款方式:
開(kāi)工時(shí),甲方先預付工程款:壹萬(wàn)元整(10000.00元),待裝修結束,驗收合格后一次性付清剩余工程款。
本協(xié)議共2頁(yè)一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(發(fā)包方): 身份證號:
乙方(承包方): 身份證號:
裝修合同 篇5
甲方:
乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
現甲方為裝修 ,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立本裝修合同,以供雙方共同恪守。
一、工程項目:
1、10個(gè)房間、一個(gè)客廳、一個(gè)廚房,房間頂四周打石膏線(xiàn),12個(gè)間的門(mén)、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽(yáng)臺的門(mén)窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽(yáng)臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書(shū)柜)、西側打一吊柜,包陽(yáng)臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整,客廳門(mén)后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質(zhì)量標準:
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○xx年四月二十日至二○xx年十月二十日,如不能按期完成,每天將處罰金貳佰元。
五、工程造價(jià):
包工包料,甲方支付給乙方裝修費(包括人工費)計人民幣壹佰零伍萬(wàn)捌仟元整。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次性將裝修費付清。
七、款項至劃至戶(hù)名:
開(kāi)戶(hù)帳號:
八、裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執一份,雙方簽字生效。具有相同效應。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇6
甲方:
住所地址:
聯(lián)系電話(huà):
乙方:
單位名稱(chēng):
施工負責人:
聯(lián)系電話(huà):
簽訂日期:
第一條:工程概況
1、工程承包方式:基礎裝修
2、工程期限:
3、開(kāi)工日期:月日
4、竣工日期:月日
5、合同價(jià)款:大寫(xiě) 元。
6、合同內容:
水電材料:
BV鴿牌電線(xiàn),得億PVC線(xiàn)管、底合、電膠帶、秋葉源閉路線(xiàn)、秋葉源網(wǎng)線(xiàn)、水管、金牛(冷熱水)日豐汽管、日豐內絲灣頭。得億PVC管,材料費人工費是乙方付款。
第二條:水電安裝
1、廚衛水管、衛生間水管采用金牛冷熱水管,衛生間排水采用PVC得億管;
2、廚房、衛生間電線(xiàn)采2.5mBV電線(xiàn)安裝。
3、廚房衛生間吊頂采用普通長(cháng)條鋁扣板;
4、客廳至次臥空調采用4mBVR銅芯線(xiàn),插座采用2.5mBV銅芯線(xiàn)線(xiàn)管采用得億PVC管,線(xiàn)路為明線(xiàn),開(kāi)關(guān)插座為明裝;
5、廚房、衛生間貼墻地磚(墻地磚采用普通瓷片),廚房防水做兩遍、衛生間防水做叁遍。衛生間關(guān)水后方可貼磚;
6、客廳主、次臥燈采用日光燈,廚房采用普通頂燈。衛生間安浴霸;
7、廚房做廚柜采用普通灶臺磚,廚柜門(mén)采用生太板人工現場(chǎng)做,廚柜臺面采用普通大理石;
8、廚房主、次臥門(mén)采用九星板雙程人工現場(chǎng)做,中間為(2X4)木板門(mén)方為(4X10)木條,平面采用玻英紙,門(mén)鎖采用球形鎖;
9、客廳主、次臥墻面漆不在預算中。
水泥材料:
水泥拉法基32.5#石粉、河沙、紅磚材料費人工費是乙方付款。
第三條:工程驗收、工程款結算
1、甲乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方按時(shí)參加工程驗收。
2、雙方約定在施工過(guò)程中分為下列幾個(gè)階段對工程進(jìn)行驗收。 水電安工后驗收墻地磚貼安后驗收木工完工后驗收
3、工程款支付方式
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款。
第四條:本工程自驗收合格雙方簽字之日起計算保修期,單包工程和包工包部分材料的工程保修期不貳年。
第五條:本合同共計叁頁(yè),一式貳份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
裝修合同 篇7
案情簡(jiǎn)介
周某為維思投資公司裝修辦公室,當時(shí)因為雙方是朋友,并沒(méi)簽合同,口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜,材料費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),人工費按口頭約定報價(jià)支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開(kāi)工手續。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進(jìn)行了裝修。裝修進(jìn)行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問(wèn)題要求工人停工整改。在此過(guò)程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價(jià)款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進(jìn)場(chǎng)施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應訴答辯。本案經(jīng)過(guò)了兩次開(kāi)庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點(diǎn)代理意見(jiàn):1、被告周某不是適格被告,原告應以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人(盡管桂濱公司與原告未簽書(shū)面合同,不影響雙方實(shí)際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無(wú)關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協(xié)調工作,由此可能產(chǎn)生的相應合同責任根據合同法規定應由委托人桂濱公司承擔;2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應屬無(wú)效。根據《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》等法律法規規定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設工程施工合同無(wú)效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無(wú)相應資質(zhì),所簽合同應屬無(wú)效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構鑒定,應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場(chǎng)圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問(wèn)題的說(shuō)明,我們認為工程存在的問(wèn)題僅是裝修施工中普遍存在的小問(wèn)題,是可以通過(guò)返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問(wèn)題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據采信的,只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進(jìn)行質(zhì)量認定并作為有效證據采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時(shí)也違反《合同法》的相關(guān)規定。
裁判結果
通過(guò)庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進(jìn)行反復溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當事人預期,得到當事人肯定。本案得以順利結案。
屋東違約怎么辦?
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現用4年,尚有1年才到合同期滿(mǎn),F屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無(wú)法律效力,請問(wèn)我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話(huà),你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。
3、如果合同沒(méi)有約定違約賠償條款的話(huà),你可以按照你實(shí)際的損失要求賠償。
違約責任怎么算?
違約責任是違反合同的民事責任的簡(jiǎn)稱(chēng),是指合同當事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。
法律咨詢(xún):
今天收到中介電話(huà)說(shuō)我們屋另外兩戶(hù)擾民被告了(1套房子分成4戶(hù)出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們全都搬走;我想問(wèn)別的住戶(hù)違約我有責任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒(méi)有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時(shí)間很緊兩天內不見(jiàn)得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?
律師解答:
中介要求你們沒(méi)有違約的住戶(hù)搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。
相關(guān)法律知識:
違約行為分類(lèi)
根據不同標準,可將違約行為做以下分類(lèi):(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規定:當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任?梢(jiàn),在雙方違約情況下,雙方的違約責任不能相互抵銷(xiāo)。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實(shí)現為標準,違約行為可作此分類(lèi)。其主要區別在于,根本違約可構成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實(shí)際違約與預期違約。
裝修合同 篇8
甲方:_________
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)_________。
2、工程內容及做法:詳見(jiàn)雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開(kāi)具工程保修單。
5、合同價(jià)款及付款方式:
本合同總價(jià)為(大寫(xiě)):_________(小寫(xiě))_________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
┌─────────┬────────────────────┐
│支付時(shí)間 │支付金額│
├─────────┼────────────────────┤
│開(kāi)工前三天│支付(合同總價(jià)60%) 元│
├─────────┼────────────────────┤
│年月 日 │支付(合同總價(jià)35%) 元│
├─────────┼────────────────────┤
│雙方驗收合格 │支付(合同總價(jià)5% ) 元│
└─────────┴────────────────────┘
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無(wú)異議視為同意,并在簽字同時(shí)結清工程余款,工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務(wù)
甲方:
1、開(kāi)工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協(xié)調施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動(dòng)建筑主體或者承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
5、協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見(jiàn),均需經(jīng)過(guò)甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
3、負責對現場(chǎng)設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應盡快負責修復;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場(chǎng)的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
三、工程變更
1、工程施工過(guò)程中,甲方提出修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書(shū)面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進(jìn)度計劃及時(shí)供應到現場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀(guān)進(jìn)行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
五、質(zhì)量標準及驗收
1、本工程質(zhì)量標準按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時(shí)辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時(shí)間到現場(chǎng)視作同意。工程全部結束后,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時(shí)以書(shū)面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效
3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門(mén)對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方承擔,如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
5、室內環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設部聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的"民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范",進(jìn)行室內環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦文件精神,室內環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節,應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理單位、監理工程師的姓名、聯(lián)系電話(huà)及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見(jiàn)并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價(jià)的5%作為違約金,會(huì )付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金時(shí),應進(jìn)行補償。如一方因故無(wú)法履行合同時(shí),應及時(shí)通過(guò)另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
3、甲方責任:
(1)未按合同規定的時(shí)間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實(shí)際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問(wèn)題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續,要求乙方拆除原有建筑結構設備管線(xiàn),乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任
(1)工程質(zhì)量不符合合同規定,甲方有權要求無(wú)償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線(xiàn),由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會(huì )仲裁。
十、其它約定事項
1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式_________份,雙方各執_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽章):_________ 法定代表人(蓋章):_________
電話(huà)或手機:_________ 電話(huà)或手機:_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修合同 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:住房裝修
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規格:計***平方米。
3、施工內容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料
5、工程開(kāi)工日期:
6、工程竣工日期:
工程總天數:
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付%工程材料款和施工工費的%;當工期進(jìn)度過(guò)半,甲方即第二次付施工工費的%。剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽約日期: 年 月 日
房屋裝修合同范本(3)
發(fā)包方:___ __(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
承包方:____ _(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于昆明市西山區廣福路世紀半島v期.蘋(píng)果谷bb戶(hù)型2幢1單元202-1402號房,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀(guān)、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營(yíng)業(yè)執照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬鋼筋混泥土磚墻結構,房型為2房2廳1廚1衛,建筑總面積為83平方米;施工的是其中的2房2廳1廚1衛,施工面積為69平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》。
第六條 施工內容和做法說(shuō)明如下:
(一)廳:地面部分:地面找平、制作電視柜,墻面部分:刷墻漆、制作電視背景墻、制作餐廳紅酒架,天棚部分:周邊吊頂、安裝吊燈、筒燈、射燈、燈帶,門(mén)窗部分:拆掉客廳第一道落地窗,在外觀(guān)陽(yáng)臺上安裝鋁合金窗戶(hù)、玻璃。
(二)房:地面部分:地面找平,墻面部分:刷墻漆、安裝墻體儲衣柜2組,天棚部分:床頭、床位吊頂、安裝吊燈、筒燈、射燈、燈帶,門(mén)窗部分:拆掉客廳第一道落地窗,在外觀(guān)陽(yáng)臺上安裝鋁合金窗戶(hù)、玻璃。
(三)廚:地面部分:做防水、貼地板磚、制作灶臺櫥柜、洗拖把池,墻面部分:貼瓷磚,天棚部分:吊頂、安裝燈具。
(四)衛:地面部分:做防水、貼地板磚、蹲坑、洗面臺,墻面部分:貼墻磚、淋浴,天棚部分:吊頂、安裝燈具、浴霸。
(五)其他:地面部分:貼地板磚,墻面部分:貼墻磚,天棚部分:制作隔板儲物柜,其他:鞋柜。前款沒(méi)有說(shuō)明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價(jià)單》,乙方的人工費見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費報價(jià)單》。
第八條 該房屋總工程人工費為14000.00元(大寫(xiě):一萬(wàn)肆仟元)。此費用已經(jīng)包括垃圾清運費、設計費、管理費、稅金。
前款所述的14000.00元(大寫(xiě):一萬(wàn)肆仟元)限于人工費、垃圾清運費、管理費,不包括材料費。
雙方對前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的,可以委托價(jià)格評估部門(mén)評估,價(jià)格評估部門(mén)的評估結論,雙方應當接受。
第九條甲方提供的材料、設備,應當按時(shí)送到現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書(shū)面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場(chǎng),經(jīng)乙方驗收后發(fā)生損壞的,乙方應當賠償。
第十條甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價(jià)款或材料和設備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十一條工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開(kāi)工前二至五日,甲方支付相當于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的'三日內,甲方支付相當于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當于總價(jià)款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十二條因變更施工內容導致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十三條雙方款項往來(lái),均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
第十四條竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的5%的保修基金?⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲](méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第十五條工程竣工,甲方驗收后對價(jià)款有異議的,可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期,核價(jià)期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評估的,核價(jià)期至取得評估報告之日屆滿(mǎn)。
甲方委托第三方評估價(jià)格的,以《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》約定的價(jià)格作為計算總價(jià)款的依據,按照評估結果結算總價(jià)款,乙方應當同意。
第七章 工程進(jìn)度
第十六條本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工,_____年_____月_____日竣工,工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿(mǎn)1日的按1日處理。
第八章 施工
第十七條乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應當書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第十八條乙方應當自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。
第十九條工程執行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規程》、 db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標準、質(zhì)量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十條施工期間,甲方及其代表有權在現場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十一條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術(shù)標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法說(shuō)明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十二條施工期間,甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的,按本合同的規定處理。
第二十三條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線(xiàn),或實(shí)施其他影響建筑結構,危害使用安全和超過(guò)住宅原設計標準的行為。
甲方要求實(shí)施前款規定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見(jiàn)。
第二十四條乙方應當遵守施工安全操作規程,采取必要的安全防護和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規定,造成損失的,應當賠償。
第二十五條施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。
第二十六條施工現場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)等公用事業(yè)費用由甲方承擔,但日平均支出超過(guò)以下限額的,超過(guò)的部分由乙方承擔:水費10元/日,電費10元/日,煤氣費0元/日,電話(huà)費0元/日。
前款所述施工現場(chǎng)每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第二十七條隱蔽工程完工后,乙方應在完工前三日書(shū)面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時(shí)間參加驗收。甲方不能按時(shí)驗收的,應當通知乙方另行安排時(shí)間。
甲方無(wú)法及時(shí)驗收,可能導致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的,乙方應當按要求辦理復驗,復驗合格的,復驗、返工費用由甲方承擔,工期予以順延。
第二十八條工程竣工后,乙方應在竣工前五日書(shū)面通知甲方驗收,甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質(zhì)量標準組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署作為本合同附件(七)的《工程質(zhì)量驗收單》和作為本合同附件(八)的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件(九)的《住宅室內裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)》。甲方在規定的時(shí)間內不能組織驗收的,應當及時(shí)通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認原竣工日期。
第二十九條 乙方因施工質(zhì)量問(wèn)題導致甲方或第三方人身、財產(chǎn)損失的,甲方將依據法律途徑處理,乙方必須配合。
第十章 保修
第三十條工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章違約責任
第三十一條甲方違反本合同第七章第十六條規定,每逾期1日,應按逾期1日向乙方支付100元至500元違約金。
第三十二條乙方違反本合同第七章第十六條規定,每逾期1日,應按逾期1日向甲方支付100元至500元違約金。但因甲方的原因或經(jīng)甲方書(shū)面確認的變更施工項目等原因而延長(cháng)工期的除外。
第三十三條本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經(jīng)結算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價(jià)款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第三十四條雙方因履行本合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,選擇以下第兩種途徑解決:
(一)向勞動(dòng)仲裁委員會(huì )申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第三十五條本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
甲 方:___ __ 乙方:_____
身份證號碼:_____ 法定代表人:_____
委托代理人:_____ 委托代理人:_____
身份證號碼:_____ 身份證號碼:_____
地 址:_____ 地址:_____
電 話(huà):____ 電 話(huà):_____
郵 編:_____ 郵編:_____
日 期:_____年_____月_____日 日 期:_____年_____月_____日
【【推薦】裝修合同錦集9篇】相關(guān)文章:
【推薦】裝修合同模板錦集8篇05-04
【實(shí)用】裝修合同錦集五篇05-10
【必備】裝修合同錦集八篇05-05
有關(guān)裝修合同錦集10篇05-05
【推薦】房屋裝修合同04-21
房屋裝修合同【推薦】04-21
有關(guān)房屋裝修合同錦集5篇05-10
【必備】裝修合同模板錦集九篇05-10
【熱門(mén)】房屋裝修合同錦集8篇05-10
有關(guān)裝修合同模板錦集八篇05-06