建筑工程施工總承包合同范本
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編整理的建筑工程施工總承包合同范本,歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工總承包合同1
發(fā)包方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著(zhù)平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠(chǎng)房事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠(chǎng)房及廠(chǎng)房?jì)韧獾孛、供排水等配套設施(以下簡(jiǎn)稱(chēng)建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_(kāi)______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開(kāi)發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進(jìn)行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門(mén)的行為或者動(dòng)工開(kāi)發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動(dòng)工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進(jìn)行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿(mǎn)之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實(shí)際建設成本。如該建筑工程因質(zhì)量問(wèn)題驗收不合格,乙方應負責無(wú)償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實(shí)際建設成本:
。ㄒ唬、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實(shí)際建設成本的._______%支付乙方投資回報。
。ǘ、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質(zhì)量問(wèn)題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠(chǎng)房建設提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調乙方在建設過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。在建設過(guò)程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實(shí)際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實(shí)際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱(chēng)的實(shí)際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構對該工程造價(jià)審計后確定的價(jià)格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進(jìn)行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工總承包合同2
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_____________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著(zhù)互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q(chēng):_____________________
。ǘ┕こ痰攸c(diǎn):_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價(jià)
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價(jià)_______號《建設工程工程量清單計價(jià)規范》(_______,《_______省建設工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設工程計價(jià)辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動(dòng)態(tài)調整統一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價(jià)_______號文件綜合工資單價(jià)計取,材料價(jià)格按照施工同期《_______建設造價(jià)》預算價(jià),信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內向乙方支付工程預算價(jià)的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價(jià)的_______%,工程保修金留結算總價(jià)的_______%,自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題_______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當地建設行政主管部門(mén)調解,調解不成時(shí),雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工總承包合同3
發(fā)包人(全稱(chēng)): (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人(全稱(chēng)):(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法 規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開(kāi)工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)) 元(人民幣) 元
六、組成合同的文件
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:_______年____月____日
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定 天后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):____ 法定代表人(簽字):____
_________年____月____日 _________年____月____日
【建筑工程施工總承包合同范本】相關(guān)文章:
建設項目工程總承包的合同范本12-24
工程建筑承包的合同范本12-23
廠(chǎng)房建筑承包的合同范本12-23
建筑外架承包合同范本12-24
建筑水電承包的合同范本12-24
建筑測量承包合同范本12-23
住房建筑工程承包簡(jiǎn)單合同范本12-24
承包建筑工程簡(jiǎn)單版合同范本12-23
房屋建筑承包的簡(jiǎn)單合同范本12-23
建筑工程承包簡(jiǎn)單版合同范本12-22