窗簾買(mǎi)賣(mài)服務(wù)合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是最有效的.法律依據之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的窗簾買(mǎi)賣(mài)服務(wù)合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
賣(mài)方：
買(mǎi)方：
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買(mǎi)賣(mài)及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價(jià)：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個(gè);臺裙1張總價(jià)為人民幣大寫(xiě)元整。注：該單價(jià)、總價(jià)，如未作特別說(shuō)明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫(xiě)______元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現金;通過(guò)銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為_(kāi)___日。
3.交貨、安裝地點(diǎn)：________________________________________
四、違約責任違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價(jià)值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價(jià)值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價(jià)的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價(jià)值____%的違約金。
五、因甲方窗體問(wèn)題或因甲方要求變更延誤安裝時(shí)間視為合同延期。
六、本合同執行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款
甲方：乙方：
傳真：傳真：
電話(huà)：電話(huà)：
________年____月____日________年____月____日
【窗簾買(mǎi)賣(mài)服務(wù)合同】相關(guān)文章：
窗簾買(mǎi)賣(mài)合同電子版04-06
購買(mǎi)窗簾合同范本04-01
安裝窗簾合同范本（通用5篇）04-02
試用買(mǎi)賣(mài)合同-試用買(mǎi)賣(mài)合同03-29
買(mǎi)賣(mài)的合同04-21
窗簾墻布軟裝合同范本（通用9篇）04-16
農村房屋買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同04-02
供應合同買(mǎi)賣(mài)合同03-13